Договор на сборку мебели. Договор за монтаж на мебели

Договор на сборку мебели

г. Москва _________ 2020 г.

«_____», далее именуемое «Клиент», в лице ___________ ,действующего на основании Устава, с одной стороны и «_______», далее именуемое «Исполнитель», в лице ____________, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется за вознаграждение, от
своего имени и за счет Клиента выполнить или организовать выполнение следующих
услуг: а) связанных с организацией сборки мебели, разборки и дополнительных работ с мебелью

Б) проведение сборки, разборки и других работ по мебели, по указанному адресу Клиентом.

1.2. Клиент обязуется оплатить вышеуказанные услуги.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Клиент обязан;

2.1 .1. Подать Исполнителю заявку с указанием: характера мебели; даты проведения работ, места (адресов, контактных телефонов).

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Рассмотреть заявку Клиента и дать подтверждение на ее выполнение.

2.2.2. Во исполнение настоящего Договора не заключать от своего имени договоры с третьими лицами.

2.2.3. Принимать все необходимые меры для соблюдения интересов Клиента и сохранности мебели.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора,
возмещаются Клиентом в полном объеме. Для этого Исполнитель выставляет
калькуляцию стоимости оказанных услуг, на основании которой выставляется счет на
оплату.

3.2. После выполнения работ, Клиент обязуется оплатить счет, выставленный Исполнителем, с момента получения счета.

3.3. Стоимость обязанностей услуг Исполнителя определяется в соответствии согласованными тарифами, являющимся приложением к Договору*.

3.4. По желанию Клиента – Исполнитель обязуется предоставлять акт выполненных работ, по
результатам проведенных работ, а также счет на оплату. Клиент обязуется оплачивать
услуги Исполнителя при получении счета и подписания акта
выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель несет ответственность за утрату, повреждение мебели, произошедшие
при выполнение им обязательств по договору и до выдачи получателю, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

4.2. Ущерб возмещается Исполнителем в следующем размере:

– в случае утраты – в размере его стоимости;

– в случае повреждения мебели – в сумме, на которую понизилась её стоимость.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6. Cрок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно но соглашению сторон ,либо по
истечений 5 (пяти) дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении
Договора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.

6.3. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

От Исполнителя____________________________

Клиент:

от Клиента_________________________

Договор за монтаж на мебели

24 января 2015

Индивидуальные предприниматели, особенно те чья работа связана с оказанием услуг по изготовлению и установке мебели, окон, дверей в дома и квартиры частным лицам, заключают с заказчиками договор. Данный договор регламентирует взаимоотношения заказчика и исполнителя при выполнении данного вида работ.

Регламентируются виды и способы оформления заказа, сроки исполнения соглашения, возможность прямой доставки изделия и его комплектующих деталей, место его изготовления, сборки и установки (в специальной мастерской или дома у клиента).

Оговаривается материал предмета соглашения, его формы, цвета, размеры и количество поставляемых деталей в комплекте.
Данный договор определяет объём дополнительных работ и регламентирует их выполнение, отдельно описываются количество исполнителей, оплата установки и доставки.

Отдельным пунктом прописывается ответственность исполнителя в случаях нарушения сроков поставки, уменьшения или изменения качества изделия или выполняемых работ, а также действия, применяемые к заказчику в случае отказа от данного соглашения.

Документ подписывается обеими сторонами (заказчиком и исполнителем) в оговорённом количестве экземпляров с указанием реквизитов и персональных данных.

Нами подготовлено два образца договоров, которые могут использовать индивидуальные предприниматели в своей деятельности: образец договора — изготовление и установка мебели и образец договора — изготовление и установка дверей.

1. Образец договора — изготовление и установка мебели

Договор подряда на изготовление и установку мебели.
г. Барнаул «…. » …………………. 2015 г.

ИП ____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор в следующем:

1. Предмет договора
1.1 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего Договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить и принять результат работ.
1.2 Подрядчик обязуется выполнить изготовление и монтаж мебели в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Договору): ____________________________________________________ (далее — работы).
1.3 Мебель должна соответствовать ГОСТ 16371-93, ТО 5617-15321-001 -2003, ТО 5627-15321-001-2003, стандарт РСФСР (РСТРСФСР 724-91).
1.4 Гарантийный срок встроенной мебели по Договору составляет _______ месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки. При наступлении событий, предусмотренных п. 4.3 настоящего Договора, гарантийный срок начинается исчисляться с момента, когда передача встроенной мебели должна была состояться.

1.5. Срок начала выполнения работ — с момента получения Подрядчиком полного авансового платежа, который составляет 60% от суммы заказа. Работы должны быть выполнены в течение _________ рабочих дней (не считая выходные — суббота, воскресенье, праздничные дни)
1.6. Установка и монтаж мебели проводится по адресу: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Сумма настоящего договора составляет_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
2.2. Размер авансового платежа % от суммы Договора, что составляет ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
2.3. Оплата платежа в безналичной форме проводится в течение 3-х банковских дней после подписания Сторонами настоящего Договора, а при оплате наличными в день подписания договора.
2.4.При полной готовности мебели, её монтаж проводится после полного расчета по договору, а в безналичной форме после поступления всех денежных средств на счет Подрядчика.

3. Обязательства сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.1.2. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. При расторжении договора в течении 72 часов клиент выплачивает денежную сумму на услуги дизайнера и стоимости пакета документов.
3.1.3. Корректировка технического задания может производиться в течении трех рабочих дней с момента подписания договора (внесения авансового платежа).
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. По требованию Подрядчика освободить помещение от предметов, препятствующих производству работ.
3.2.2. Указать подрядчику местонахождение коммуникаций (электропроводка, телефонные, сетевые кабели, сантехнические коммуникации).
3.3. Подрядчик обязан:
3.3.1 .Выполнить все работы в объеме, предусмотренным Техническим заданием (Приложение 1 к договору) и в сроки, предусмотренные п. 1.5.настоящего Договора, а также сдать результаты работы заказчику.

4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения).
4.2. В случае выявления недостатков Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, который составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений. Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня составления указанного акта устранить выявленные недостатки.
4.3. Если уклонение Заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной гибели изготовленного изделия мебели признается перешедшим к Заказчику в момент, когда передача должна была состояться.

5. Ответственность сторон
5.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0.5% от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.2. Подрядчик не несет ответственность за недостатки качество работ, вызванные; — неровностью поверхности пола (наличие угла наклона, уступов и др.);

— неровностью стен (наличие угла наклона, неровностей, углы не соответствуют 90 градусам);
— наличие фальшь — панелей.
— отсутствием вытяжных труб, щелей, сантехнического и прочего оборудования;
— помехами, нарушающими целостность поверхностей для монтажа.

5.3. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков изготовления, Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку (пеню)в размере трёх процентов цены выполнения работы ( оказания услуги).цена выполнения работы (оказания услуги) составляет два с половиной процента от общей цены заказа в соответствии с калькуляцией.
5.4. В случае, если Заказчик не производит очередной платеж установленный договором срок за проданную в рассрочку мебель, подрядчик имеет право потребовать возврата мебели, т.к. с момента продажи Заказчику до его 100% оплаты, изделие мебели признается находящимся в залоге у Подрядчика. При отказе от оплаты остатка сумм рассрочки, изделие мебели возвращается на склад Подрядчика, либо производится частичный демонтаж изделия мебели на сумму неуплаты. Демонтированные изделия мебели хранятся на складе не более 1 месяца. При неуплате Подрядчик имеет право распорядиться неоплаченными изделиями по своему усмотрению.
5.5. Если при установки мебели Заказчику требуются дополнительные услуги (врезка моек, плит, установка сантехники, вытяжки, вынос розеток, установка ручек, подъем на этаж), оказываемые по месту оплачиваются за отдельную плату по прайс — листу, который имеется на руках у мастера.
5.6. При расторжении договора на стадии оформления чертежа и вызова/дизайнера, услуги оплачиваются по прайс
— листу.
5.7. В случае, если доставка мебели производится в отдаленные черты города и за его пределами (п. Ильича,
п. Кирова, п. Затон, п. Южный, п. Куета, п. Новосиликатный , п. Спутник, п. Цветы Алтая и т.д. Заказчик оплачивает
услугу самостоятельно в момент привозки мебели.

6. Порядок решения споров.
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в судебном порядке

7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде в двух экземплярах, подписанных обеими Сторонами.
7.2. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке; в соответствии с п. 3.12. настоящего Договора с возмещением Подрядчику убытков, связанных с расторжение Договора.

8. Прочие условия
8.1. В случае документального подтверждения невозможности выполнения работ в срок, установленный в п. 1.5. настоящего Договора по вине поставщиков, либо транспортных организаций, обеспечивающих Подрядчика материалами для производства изделий (прохождение материалов для производства мебели от поставщика до Подрядчика в течение более 7 дней), срок выполнения работ по Договору продлевается на период вынужденной задержки.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации.
8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является: Приложение 1: Техническое задание на _______________листах.

9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон:

(указываются полые реквизиты Индивидуального Предпринимателя и заказчика)

2. Образец договора — изготовление и установка дверей

Договор №

ИП ___________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель в лице директора ______________, действующего на основании свидетельства о государственной регистрация ОГРН 31020**************0, с одной стороны, и ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство передать Заказчику изделия _____________ и другую сопутствующую продукцию, в дальнейшем именуемые «продукцией»
1.2 По договоренности с Заказчиком Исполнитель выполняет работы по установке переданной продукции.
1.3 Заказчик обязуется принять и оплатить работы, произведенные Исполнителем.
1.4 Конструкции изделий, их количество, комплектация и виды работ указываются в Спецификации.

Смотрите так же:  Можно ли вернуть лампочки в магазин. Можно ли вернуть светодиодную лампочку

2. Стоимость договора и взаиморасчеты сторон
2.1 Расчет стоимости Договора производится в российских рублях.
2.2 Исполнитель передает продукцию Заказчику после получения от Заказчика предоплаты в размере не менее 30% от полной суммы
2.3 Стоимость заказа составляет ________________ руб. (___________ рублей) и рассчитывается в Спецификации с учетом варианта установки продукции, при ее наличии, выбранным Заказчиком.
2.4 Заказчик оплачивает Исполнителю предоплату в размере _______ руб.
2.5 Оставшуюся часть в сумме ______ руб. Заказчик оплачивает в день подписания Акта приема-передачи заказа.

3. Сроки и порядок выполнения работ.
3.1 Исполнитель обязуется выполнить работы в следующие сроки:
3.1.1 Срок передачи изделий согласовывается сторонами, но не превышает _______ рабочих дней с момента получения предоплаты. В случае, если количество изделий, поставляемых по Договору, превышает 10 штук, сторонами составляется и согласовывается график поэтапной доставки изделий.
3.2 Установка конструкций осуществляется из расчета 2-3 изделия в день.
3.3 При демонтаже старых дверей и коробок их сохранность не гарантируется или оговаривается в Спецификации и оплачивается Заказчиком отдельно.
3.4 Установка продукции производится по варианту, выбранному Заказчиком (п. 3.4.1), при этом Заказчик ознакомлен с п. 7.1.2 настоящего Договора:
3.4.1 Монтаж стандарт. В перечень работ входит монтаж изделия в следующем виде и комплектации: дверей на анкерные дюбеля и/или анкерные пластины, заполнение монтажного шва полиуретановой пеной.
3.5 Монтаж новых дверей производится в проемы, оставшиеся после демонтажа старых коробок, независимо от состояния, материалов и качества этих проемов, если иное не будет указано Заказчиком в письменном виде. Риск, связанный с установкой дверей в дверные проемы несоответствующего качества независимо от материала стен, несет Заказчик.
3.6 При демонтаже элементов дверного проема (отливов, откосов и т.д.) их обратный и восстановление первоначального вида дверного проема не производится или оговаривается и оплачивается Заказчиком отдельно.
3.7 Если в процессе установки появилась необходимость в проведении дополнительных, не учтенных ранее работ, заключается
Дополнительное соглашение и составляется отдельная Спецификация на такие работы. Исполнитель, по согласованию с Заказчиком,
выполняет эти работы, а Заказчик их оплачивает на условиях Дополнительного соглашения.
3.8 Уборка строительного мусора (старые двери и коробки) осуществляется Заказчиком самостоятельно или оговаривается отдельно.
3.9 Излишки материалов, оставшиеся после выполнения работ, являются собственностью Исполнителя.

4. Права и обязанности сторон.
4.1 Заказчик имеет право и обязан:
4.1.1 Вносить изменения в заказ в течение одного календарного дня с момента подписания Договора. По истечении этого срока претензии по форме и комплектации изделий не принимаются и деньги возврату не подлежат.
4.1.2 Согласовать конфигурацию заказываемых изделий в органах государственной власти в случае их несоответствия существующему фасаду здания.
4.1.3 При установке изделий силами Исполнителя:

4.1.3.1 Предоставить свободную рабочую зону на расстоянии 1,5 метров от дверного проема:
4.1.3.2 Подготовить место для проведения монтажных работ: убрать мебель, защитить прилегающие к месту монтажа участки пола защитным покрытием:
4.1.3.3 Обеспечить Исполнителя электропитанием, освещением и водой.

4.1.4 Принять выполненную работу и подписать Акт о сдаче-приемке выполненных работ или направить мотивированный отказ от приемки работ в течение 2 рабочих дней после их окончания. После истечения указанного срока претензии по выполненным работам не принимаются и работа подлежит оплате.
4.1.5 Оплатить Исполнителю фактически произведенные затраты в случае остановки производства работ по вине Заказчика.
4.1.6 Обеспечивать Исполнителю надлежащую охрану материалов, инструментов и другого имущества, необходимого для выполнения работ, от начала проведения работ до момента их завершения.
4.1.7 Строго соблюдать правила ухода и эксплуатации.
4.2 Исполнитель имеет право и обязан:
4.2.1 Перенести установку входных утепленных дверей в случае наступления неблагоприятных погодных условий, влекущих невозможность проведения работ по герметизации: выпадение сильных осадков в сторону монтируемых проемов, понижение температуры до -15°.
4.2.2 Выполнить все работы в объеме, предусмотренном настоящим Договором и Приложениям к нему, и сдать их Заказчику.
4.2.3 Обеспечить и нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии, противопожарных мер в ходе выполнения работ.
4.2.4 В течение 10 дней со дня окончания работ освободить объект от остатков собственных материалов и инструмента.

5. Гарантия. Ответственность сторон.
5.1 Исполнитель гарантирует:
5.1.1 Качество используемых материалов и выполнения всех работ.
5.1.2 Устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного обслуживания изделий.
5.2 Гарантийное обслуживание установленной продукции согласно п. .3.4.1 осуществляется в течение 12 месяцев со дня подписания Акта о
сдаче-приемке выполненных работ при соблюдении правил эксплуатации дверей.
5.5 В случае привлечения для разрешения споров специализированной экспертизы расходы оплачивает сторона, чьи доводы не подтвердились экспертизой
5.6 Настоящие обязательства не распространяются на неисправности, возникшие в результате деформации основных конструктивных элементов здания.
5.7 Исполнитель освобождается от выполнения гарантийных обязательств В следующих случаях: 5.7.1 Самостоятельного осуществления Заказчиком доставки и/или установки изделий.
5.7.2 При появлении дефектов на поверхности продукции от внешних воздействий, механических повреждений и других, не зависящих от Исполнителя причин.
5.7.3 При вмешательстве Заказчика или третьих лиц в процесс устранения дефектов.
5.8 Видимые дефекты не принимаются после подписания Акта сдачи-приемки работ.
5.9 Право собственности- на продукцию переходит к Заказчику с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.
5.10 Если Заказчик доставку и/или монтаж осуществляет самостоятельно, подписание Акта сдачи-приемки работ означает согласие Заказчика с качеством и комплектацией готовой продукции, а также с выполнением Исполнителем условий Договора.
5.11 За несвоевременную оплату оставшейся суммы (п. 2.5 настоящего Договора) Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,5% за каждый день просрочки от всей суммы Договора.
5.12 За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.

6. Форс-мажор
6.1 При исполнении обязательств по настоящему Договору стороны могут ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при условии сообщения в течении суток об их возникновении. К форс-мажорным обстоятельствам стороны настоящего Договора отнесли следующие: запрет на экспорт-импорт, изменение курса иностранных валют по отношению к рублю более, чем на 5%, изменение налогового законодательства (повышение налоговых пошлин, тарифов и т.п.). война, явления стихийного характера, дорожно-транспортные происшествия (при транспортировке изделий) и другие обстоятельства. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
6.2 В случае продолжения обстоятельств непреодолимой силы более шести месяцев каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор без возмещения другой стороне возможных убытков.

7. Дополнительные условия.
7.1 Заказчик ознакомлен с причинами возможного образования конденсата на дверях не по вине Исполнителя:
7.1.1 Недостаточный температурный режим и высокая влажность воздуха (по СНиП 2.08.01-89 температура внутреннего воздуха должна быть не
ниже +18° и влажность воздуха не выше 40%), причиной которых могут быть:
7.1.1.1 Недавнее завершение строительных или ремонтных работ (стены из бетона и кирпича удерживают и отдают влагу до 2-х лет после окончания работ)
7.1.2 Плохая работа вытяжной вентиляции в помещении или ее отсутствие.

8. Прочие условия.
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
8.2 Расторжение настоящего Договора возможно по согласованию сторон.
8.3 Все дополнения и изменения к Договору действительны, только если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.
8.4 Все спорные вопросы, возникшие во время действия настоящего Договора, стороны разрешают 8 соответствии с действующим
Законодательством РФ.
8.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одной для каждой из сторон.

9. Адреса и реквизиты сторон

9.1 Исполнитель: Заказчик:
ИП ___________ ФИО
ИНН ********,
ОГРН *********
Адрес: *********
Тел **********

Договор подряда (изготовление, доставка, монтаж мебели по индивидуальному заказу)

Покосившаяся тумба, потрескавшаяся краска на столешнице, поцарапанная поверхность плиты. Всё это неполный перечень недостатков, которые граждане могут наблюдать у себя в доме после некачественной установки мебели. А может быть эти недостатки появились еще раньше: при ее изготовлении. Как разобраться, кто виноват; к кому предъявлять претензии; кто будет возмещать денежные средства за плохое качество мебели? Об этом расскажем в нашей статье.

Правильный выбор изготовителя/продавца/установщика является условием отсутствия проблем юридического свойства в будущем.

При определении такого лица следует обращать внимание на:

  • Отзывы реальных покупателей (заказчиков). Рекомендуем обращать внимание на такие отзывы, которые размещаются на независимых, зарекомендовавших себя сайтах;
  • Опыт работы изготовителя (продавца, установщика);
  • Хорошая репутация (т.е. отсутствие многочисленных судебных споров, мирное урегулирование вопросов клиентов);
  • Демонстрация желания оформления договорных отношений, в том числе фактов продажи, приемки, доставки, составления других документов.
  • Приобретении нового мебельного гарнитура или отдельных частей из него ответственная задача, поскольку предполагается, что мебель будет служить долгое время. В связи с этим продавцы мебели обязаны доводить до сведения покупателей в наглядной форме (каталоги, информация на странице в Интернет, стенды) такие важные сведения как:

    • Назначение данной мебели;
    • Материалы, из которых изготовлена мебель и которые использованы при ее отделке (самым ценным материалом является массив древесины, однако он имеет и высокую цену;
    • наиболее популярным остается древесно-стружечная плита, имеющая много разновидностей);
    • Способы и сроки доставки мебели.
    • ________________________________________________________________________________

      ПОКУПКА + ДОСТАВКА + УСТАНОВКА МЕБЕЛИ: ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ

      Организации и предприниматели, стремясь извлечь как можно больше выгоды, зачастую пытаются навязать дополнительные услуги. Например, при покупке мебели дополнительно могут идти ее доставка или установка. Сами по себе такие действия запрещены действующим законодательством. Важно в этом случае обращать внимание на конкретные условия договора, их формулировку.

      Суды общей юрисдикции рассматривают следующую ситуацию как навязывание работ. Если, намереваясь купить стол, клиент подписал договор, в котором указаны дополнительные работы по доставке этого стола, его установке с обязательной предоплатой, то такой договор будет противоречить Гражданскому кодексу РФ. Следовательно, гарантией Предусмотренное законом или договором обязательство, в силу которого какое-либо лицо отвечает перед кредиторами при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства должником прав Юридическое понятие, обозначающее правовые нормы, с помощью которых государство воздействует на общественные отношения, прямо и непосредственно регулируя их клиента является его возможность приобретать, заказывать только те работы и услуги, которые он намеревался заказать. Любое воздействие на его волю даже посредством отражения в договоре навязанных, ненужных услуг не допустимо.

      ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ: НА ЧТО ОБРАТИТ ВНИМАНИЕ СУД

      Как правило, в судах заказчики ссылаются на несоответствие работы заказу. При этом судьи обращают внимание на эскиз мебели. Если такого эскиза нет, то отсутствует возможность удостовериться в том, что работа не выполнена надлежащим образом. В этом случае суд обращает внимание лишь на то, что товар соответствует обычно предъявляемым требованиям. Иными словами, кровать выполнена таким образом, что она предназначена для сна, стол для потребления пищи и т.д.

      Таким образом, при заказе мебели по индивидуальному заданию следует составить ее эскиз и приложить к договору.

      Кроме того, в дальнейшем имеет важное значение отражение претензий к покупателю в актах приемки-передачи или отдельно направляемых письмах. Такие претензии послужат доказательством несоответствия выполненной работы желаниям заказчика.

      ДОСТАВКА И МОНТАЖ

      Другим неприятным сюрпризом для заказчика могут явиться повреждения мебели, возникшие предположительно при доставке и установки мебели. Если такие повреждения обнаружились не сразу, не стоит отчаиваться. Истинный характер повреждений поможет установить экспертиза.Эксперт в заключении опишет причину появления царапин: носили ли они эксплуатационный характер, либо были связаны с повреждения при установке/доставки мебели.

      Заключение эксперта поможет установить и надлежащего ответчика. То есть если выяснится, что дефекты мебели были вызваны в процессе ее изготовления, но не из-за неаккуратной доставки, то и требования следует адресовать продавцу. Иначе суд откажет в удовлетворении иска, а судебные расходы(включая оплату услуг представителей ответчика, судебную экспертизу, оплату проезда оппонентов и т.д.) придется возмещать истцу.

      ПРОПУЩЕН СРОК ДОСТАВКИ

      Другой часто встречающейся проблемой при заключении договора изготовления и доставки мебели выступает пропуск поставщиком срока доставки мебели. В случае, если заказчиком была внесена предоплата, то за каждый день пропуска, исполнитель обязан уплачивать половину процента от суммы предварительной оплаты. Например, сумма заказа мебельного гарнитура составила 50 тысяч рублей, а предоплата была внесена в размере 100%, значит за каждый день просрочки фирма обязана уплачивать 500 рублей.

      НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

      Фирмы и предприниматели могут действовать недобросовестно, вводя клиентов в заблуждение. В этом случае следует последовательно отставить свою позицию в суде, собирая все возможные доказательства. Суды в таких случаях, как правило, обращают внимание на отсутствие необходимых подтверждений со стороны ответчиков.

      Пример из практики агентства

      В юридическое агентство «ДФ» обратилась гражданка, которая хотела отказаться от договора и вернуть предоплату в размере 500 000 рублей за индивидуальный заказ мебельного гарнитура. Как ей пояснила мебельная фирма, согласившись расторгнуть договор, предоплата возвращена быть не может. Предоплата, по словам фирмы, уже расходована на составление дизайна мебели, а также на производство замеров. Наши юристы указали, что, согласно нормам гражданского законодательства, потребитель в праве Юридическое понятие, обозначающее правовые нормы, с помощью которых государство воздействует на общественные отношения, прямо и непосредственно регулируя их в любое время отказаться от договора, возместив фактическую стоимость произведенных работ. Вместе с тем, мебельной фирмой не представлено достоверных доказательств Любые фактические данные об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разбирательства уголовного, гражданского, арбитражного, конституционного дела, а также дела об административном правонарушении наличия выполненного индивидуального дизайна. Так, истец обращалась в мебельную фирму 28 марта, между тем уже 29 марта она изъявила желание расторгнуть договор. Разработать индивидуальный дизайн мебели за такой короткий срок, когда истец не успела согласовать этот дизайн, невозможно. Кроме того, согласно одному из пунктов договора работы по замеру производятся бесплатно. Суды первой и апелляционной интонаций согласились с нашими доводами и обязали вернуть ответчика предоплату в полном объеме.

      ВЫВОДЫ:

      Дела по изготовлению мебели на индивидуальный заказ, доставке и монтажу имеют множество подводных камней. Для успешного представления интересов следует обращаться к квалифицированным специалистам. Определить юридически значимые факты (сформировать предмет доказывания) и подтвердить эти факты (представить доказательства Любые фактические данные об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разбирательства уголовного, гражданского, арбитражного, конституционного дела, а также дела об административном правонарушении Любые фактические данные об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разбирательства уголовного, гражданского, арбитражного, конституционного дела, а также дела об административном правонарушении суду) помогут юристы агентства «ДФ».

      Чтобы с нами связаться, звоните или записывайтесь на консультацию по телефону: +7 (343) 363-03-98

      1. Предмет договора
      1.1. Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий:
      — Шкаф купе «Stenli» — 1 изделие. (либо Мебельный комплекс (прихожая) — 1 комплект.)
      1.2. Размеры, количество и цвет изделия оговариваются с Заказчиком, данные отмечаются в Эскиз-заявке, которая является неотъемлемой частью данного договора и, в соответствии с которой производитель выполняет заказ.
      [1.2.1. Размеры изделий предоставлены заказчиком (см. п.6.2.1 настоящего Договора).]
      1.3. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором.

      2. Стоимость работ и порядок оплаты
      2.1. Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору составляет ____ руб. (_____________ рублей, 00 коп.).
      2.2. Заказчик производит предварительную оплату в размере 70% от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет ____ руб.
      2.3. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет ___ руб. и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.

      3. Срок изготовления и доставки изделия
      3.1. Срок изготовления изделия 14-16 рабочих дней. Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п.2.2. настоящего Договора.
      3.2. Доставка и установка производится в течение 1-5 дней после изготовления изделия или в любой другой удобный день по согласованию обеих сторон согласно очередности. Если таковое требуется.
      3.3. Исполнитель имеет право на досрочную передачу изделия, о чем извещает Заказчика.

      4. Обязанности сторон
      4.1. Исполнитель обязуется.
      4.1.1. Произвести замер предполагаемого места установки изделия (если таковое требуется). Стоимость замера, учтена в общей стоимости по Договору.
      4.1.2. Согласовать с Заказчиком дизайн изделия.
      4.1.3. Оформить Эскиз-заявку на основании произведенного замера и согласованного дизайна.
      4.1.4. Принять у Заказчика оплату на размещаемый заказ.
      4.1.5. Разместить у Производителя принятый заказ в течение 24 часов после предварительной оплаты его Заказчиком.
      4.1.6. Согласовать с Заказчиком день доставки и установки изделия.
      4.2. Заказчик обязуется.
      4.2.1. Согласовать с Исполнителем Эскиз-заявку на изготовляемое изделие и его стоимость.
      4.2.2. Произвести оплату заказа в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора.
      4.2.3. Принять у Исполнителя по акту приемки-сдачи работ (услуг) изделие.
      4.2.4. Оплатить остаточную стоимость заказа, указанную в пункте 2.3 настоящего договора.

      5. Порядок доставки, установки и приемки изделия
      5.1. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом. Адрес объекта: ___________________
      5.2. Оплата транспортных услуг входит в общую стоимость работ по настоящему Договору, отмечается в Эскиз-заявке.
      5.2.1. Оплата услуг по монтажу изготовленных изделий входит в общую стоимость по Договору. Оказание услуг по монтажу изделий согласовывается с заказчиком, отмечается в Эскиз-заявке.
      5.3. Заказчик должен обеспечить доступ монтажной бригаде к месту установки изделия, возможность подключения электроинструментов, а при необходимости — строительные леса. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в технологическую цепочку работ и деятельность Исполнителя.
      5.4. По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ (услуг) удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг). Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ (услуг) и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора.
      5.5. Гарантия на монтаж изделия составляет 5 (пять) лет. Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ (услуг).
      5.6. Гарантийное обслуживание составляет 12 (двенадцать) месяцев при условии монтажа изделий силами Исполнителя. На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется.
      5.7. При доставке и погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых третьими лицами, ответственность по качеству целостности поставляемых изделий распространяется на третьи лица.
      5.8. В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика.

      6. Ответственность сторон
      6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа.
      6.2. Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку (монтаж).
      6.2.1. Если Заказчик самостоятельно предоставляет размеры изделий Исполнителю, то и монтажные работы выполняются силами Заказчика. За правильность замера выполненного Заказчиком или третьими лицами Исполнитель ответственности не несет.
      6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка).
      6.3.1. В случае нарушения обязательств, оговоренных в разделе 3 (пп.3.1, 3.2) настоящего Договора, Заказчик может взимать пеню в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.
      6.3.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции.
      6.4. При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п.2.2, п.2.3. настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.
      6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств по выполнению Договора.

      7. Разрешение споров
      7.1. Стороны констатируют, что все споры по настоящему Договору будут по возможности разрешаться путем переговоров. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.
      7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами — участниками коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота.

      8. Условия расторжения и изменения договора
      8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
      8.2. Одностороннее расторжение Договора не допускается.
      8.3. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его подписания на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Все изменения или дополнения к настоящему договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.
      8.4. Корректировка условий Договора после его подписания не допускается.
      8.5. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих какой-либо стороне полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийные бедствия, состояние войны, военные операции любого характера, блокада, решения федеральных органов власти и другие, независящие от сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

      9. Заключительные положения
      9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
      9.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
      9.3. Стороны, заключившие данный Договор, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

      Договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту

      НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

      г. Калининград «___» ____________ 2014 г.

      _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и____________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

      1.1. Исполнитель, по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (_____________________), в дальнейшем «Мебель».

      1.2.Исполнитель обязуется изготовить, произвести доставку и установку в соответствии с эскизом (Приложение 1), а Заказчик принять и произвести оплату мебели, в порядке, сроки и по ценам, определённым настоящим Договором.

      1.3. Доставка и установка мебели осуществляется в помещении по адресу:_________________________________________________________________________

      СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

      2.1. Изготавливаемая по настоящему Договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет ________________________________________________ рублей.

      2.2. Заказчик в момент подписания договора осуществляет авансовый платеж в размере ___________________________________________________________ рублей (не менее 70 % от общей стоимости мебели).

      2.3. Окончательный платеж в размере _______________________________________________ рублей Заказчик оплачивает в течении суток после выполнения исполнителем всех своих обязательств в полном объеме.

      2.4. Оплата производится в рублях по безналичному расчету платежными поручениями на расчетный счет, либо за наличный расчет в кассу Исполнителя по приходно-кассовому ордеру.

      СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛОВИЯ МОНТАЖА МЕБЕЛИ

      3.1. Исполнитель обязуется исполнить свои обязательства по данному договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа указанного в п.2.2. настоящего договора.

      3.2. К дате установки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям:

      – помещение должно быть очищено от строительного мусора;

      – старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения;

      – температура воздуха в помещении должна быть не ниже +10 град. С;

      3.3. Установка мебели производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям:

      – полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 (двух) градусов;

      – стены, полы и потолки должны быть выровнены и составлять между собой угол равный 90 (девяносто) градусов;

      – стены должны быть приспособлены для крепления мебели в случае необходимости;

      – на время проведения монтажных работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные.

      3.4. При установке мебели в неподготовленном помещении, допускаются отклонения от первоначальной конструкции, т.е. появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом.

      4. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ

      4.1. Прием мебели производится Заказчиком, согласно эскиза (Приложение 1) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт сдачи-приемки мебели.

      4.2. Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности, только после подписания сторонами акта сдачи-приемки мебели.

      4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установки мебели при её приеме вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте сдачи-приемки мебели.

      4.4. При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания сдачи-приемки мебели, считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок с переходом права собственности к заказчику с момента даты изготовления.

      4.5. Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при её приеме подлежат устранению в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента уведомления Исполнителя.

      ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

      5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ и данным договором.

      5.2.Исполнитель самостоятельно организовывает изготовление и доставку продукции в согласованные сроки по адресу, указанному п. 1.3. Доставка включает в себя подъём на этаж, независимо от наличия грузового лифта, занос в помещение, сборку, монтаж, осмотр, оформление Акта сдачи-приемки мебели.

      5.3. Заказчик обязан освободить дверные проёмы, убрать крупногабаритные предметы, препятствующие транспортировке мебели в помещение.

      5.4. Заказчик обязан самостоятельно подготовить место для установки мебели.

      5.5. Заказчик после монтажа мебели обязан подписать Акт сдачи-приемки мебели, в случае если имеются претензии по качеству и комплектации, указать об этом в акте сдачи-приемки мебели.

      5.6. На изготовленную мебель исполнитель устанавливает гарантийный срок 6 (Шесть) месяцев. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации Заказчиком.

      5.7. Исполнитель не отвечает за недостатки мебели, возникшие после его передачи Заказчику по вине последнего, либо обстоятельств непреодолимой силы.

      ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

      6.1. Договор может быть изменен либо расторгнут по взаимному согласию сторон.

      6.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:

      6.2.1. Неоднократной, а именно более трех раз подряд, поставки мебели ненадлежащего качества;

      6.2.2. Просрочки поставки Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней сверх предусмотренных настоящим Договором сроков.

      6.3.Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от получения мебели по настоящему Договору, но при этом будет обязан полностью возместить Исполнителю понесенные расходы, а также сумму упущенной выгоды.

      7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

      7.2. В случае наступления таких обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней уведомить об этом другую Сторону.

      7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) дней, то каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

      ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

      8.1. Любой спор, разногласие или требование, возникающее или касающееся настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путём переговоров.

      8.2. При не достижении приемлемого решения, любые споры, разногласия или требования подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области, в соответствии с законодательством РФ.

      9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами, за исключением случаев, прямо указанных в настоящем договоре.

      9.2. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

      9.3. Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.

      10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

      _________________ (____________) подпись____________________________

      Сборка мебели

      Сборка мебели

      Стандартная сборка (без дополнительных работ) — это сборка всех конструкций без изменения их размеров и конфигурации: установка нижних тумб и навесных шкафов (без навеса), их выравнивание и стяжка; установка и крепление столешницы и стеновой панели (без учёта изменения их длины); навеска фасадов, установка стандартных ручек и цоколя.

      Условия (стоимость сборки мебели зависит от суммы покупки) При покупке 1-го корпусного элемента (шкаф, комод, стеллаж, стол и т.д.)
      на сумму до 15 000 руб. 1 200 руб. При покупке мебели на сумму до 20 000 руб. 1 500 руб. При покупке мебели на сумму свыше 20 001 руб. 7% от стоим. Пропил отверстия в полке, столе, столешнице, шкафу, карнизе или стеновой панели под коммуникации, выключатель или розетку (за 1 пропил). 170 руб. Установка вытяжки. 450 руб. Пропил под мойку или варочную панель. 380 руб. Установка стандартной мойки с герметизацией (без сантехники). 300 руб. Установка варочной панели без подключения. 300 руб. Изменение конструкции стола (шкафа) (за 1 корпусной элемент). 360 руб. Распил столешницы, стеновой панели (за 1 распил) 80 руб. Угловое соединение и герметизация элементов столешницы через угловую планку с обработкой угла алюминиевого профиля. 350 руб. Соединение и герметизация заводских стыков столешницы с обработкой углов алюминиевого профиля (за штуку). 100 руб. Закругление столешницы с ламинированием. 500 руб. Изготовление прямого скоса столешницы с ламинированием. 250 руб. Навес на стену корпусного элемента (полка, витрина, зеркало и т. д.) с установкой дюбелей и саморезов (за 1 модуль). 200 руб. Пропил отверстия под лампу-миньон (за 1 пропил, включая шкаф-купе). 120 руб. Установка плинтуса (за 1 погонный метр). 50 руб. Вырез под дверную петлю (за единицу). 60 руб. Установка нестандартных ручек (за штуку). 30 руб. Изготовление и установка фальшпанели за единицу. 100 руб. Подгонка карниза-короны с углом запила (за 1 угол). 330 руб. Изготовление прямого скоса карниза-заготовки. Его подгонка и соединение (за 1 элемент). 150 руб. Ламинирование швов стеновой панели и торцов карниза-заготовки (за 1 элемент). 50 руб. Повторный выезд сборщика (по вине клиента). Двойной тариф

      Работы, не указанные в прейскуранте, оплачиваются по договоренности, претензии к стоимости данных работ не принимаются.

      Контактный телефон по вопросам сборки :

      2.1. Стандартная сборка мебели без дополнительных работ в городах, где находятся фирменные магазины «Фран» осуществляется платно: при стоимости заказа до 20000 рублей (включительно) — стоимость сборки 1500 рублей (сборка одного модуля – 1200 рублей, трехдверного шкафа-купе – 2250 руб.), в случае стоимости заказа от 20001 рублей — стоимость сборки 7% от стоимости заказа (без учёта скидок и стоимости бытовой техники). Выезд сборщиков за пределы города оплачивается дополнительно в размере 30 рублей за километр от МКАД или административной границы города.

      2.2. Выезд сборщиков от 2 до 7 рабочих дней после передачи товара в полном объеме, и подачи Покупателем заявки на сборку. Конкретная дата сборки согласуется Покупателем по телефону отдела сборки указанном в настоящем договоре, но не позднее двух месяцев (по желанию Покупателя) со дня продажи. В случае превышения указанного срока по вине Покупателя заявка на сборку не принимается.

      2.3. Для осуществления сборки мебели необходимо присутствие по адресу Покупателя или его совершеннолетнего представителя.

      2.4. Сборщиками собирается только мебельный ассортимент, указанный в настоящем бланке заказа. В случае приобретения Покупателем только отдельных комплектующих (столешницы, стеновые панели, мойки и т.п.) сборка не осуществляется. Навеска элементов мебели на стену в стоимость сборки не входит. Плинтуса и другие элементы интерьера квартиры, препятствующие сборке и установке мебели, сборщиками не демонтируются. Упаковка от мебели сборщиками не выносится. При сборке мебели высотой более 2 м Покупатель должен предоставить стремянку или высокую подставку.

      2.5. Требования к помещению для установки мебели: Свободное пространство для сборки не должно быть меньше габаритов мебели + 1 метр. В помещении должно быть электрическое освещение и рабочая розетка. Помещение должно быть освобождено от другой мебели, мойки, электробытовых приборов и прочих вещей, мешающих сборке, или которые могут быть повреждены во время сборки. В помещении должны быть завершены работы по подводке всех коммуникаций (водопровод, канализация, электричество, газ). Стены для навески полок должны быть несущими, толщиной не менее 10 см, не требующими дополнительных работ при установке мебели. Навеска мебели на стены, которые не являются несущими, производится по желанию Покупателя, под его ответственность. При монтаже навесной мебели, необходимо наличие схемы скрытой разводки водяных, канализационных труб, электропроводки, слаботочной проводки в месте монтажа мебели (в противном случае Клиент сам несет ответственность). Высота потолков должна превышать высоту мебели не менее чем на 10 см, в противном случае монтаж мебели не производится. При установке угловой мебели смежный угол должен быть 90 градусов. Напольное покрытие должно быть ровным (отклонение в пределах 1 см на длину 3 п.м.). Во время проведения работ по установке мебели в помещении не должны вестись другие работы.

      2.6. Если бригада сборщиков была вызвана в неготовое помещение, или сборка не состоялась по иной вине Покупателя, то повторный выезд бригады на сборку должен быть оплачен Покупателем в двойном размере.

      2.7. В случае незаконченной самосборки Покупателем, сборщики для завершения работ выезжают за полную оплату сборки. Гарантия на мебель в этом случае не предоставляется.

      2.8. Мебель собирается строго по проекту, изменения проекта, размеров мебели в ходе работ по желанию Покупателя, производится под его ответственность и оплачивается отдельно. Если проданная мебель не вписывается в габариты помещения, то переделка мебели сборщиками под новые размеры (если это возможно) осуществляется за счет Покупателя.

      2.9. После окончания сборки и подписания Покупателем Акта приемки-сдачи без замечаний, претензии по внешнему виду (сколы, царапины, трещины, потертости и т.д.) не принимаются.

      Рискнете ли вы собрать новую мебель, только недавно привезенную из магазина? Наверное, каждый, кто хоть раз пытался самостоятельно смонтировать шкаф или кухню, понимает, насколько сложна эта задача. Чтобы избавить вас от ненужных забот, наш интернет-магазин предлагает профессиональные услуги по сборке и установке новой мебели. Такой подход к организации постпродажного обслуживания:

    • Сохраняет ваше право на гарантию;
    • Позволяет по достоинству оценить все преимущества новой мебели;
    • Экономит ваше время, нервы и деньги;
    • Гарантирует правильную сборку мебели на дому, выступающую залогом ее удобной и безопасной эксплуатации;
    • Помогает найти оптимальное место для установки с рациональным обустройством пространства и экономией свободного места.
    • Итак, если вы приобрели новую мебель в интернет-магазине Фран, наши мастера соберут и установят ее в вашей квартире в удобное время. На услугу действует отдельное ценовое предложение, гарантирующее существенную экономию.

      Сборка корпусной мебели

      Массивная корпусная мебель поступает в продажу в разобранном виде. Неспециалисту, приобретшему набор из полок, крепежей и стенок будущего комплекта, вряд ли удастся разобраться с их назначением и найти для каждой детали свое место. Доверьте эту работу грамотным мастерам и спокойно ожидайте результата. Имея в своем распоряжении необходимый багаж знаний и набор инструмента, специалисты:

    • В сжатые сроки соберут и установят новый комплект;
    • Продемонстрируют вам его работоспособность и назначение многочисленных полок и ящиков;
    • Подскажут правила ухода за мебелью;
    • Ответят на все ваши вопросы.
    • Обратите внимание: сборка мебели выполняется в течение семи дней после совершения покупки. Обсудить конкретные сроки приезда мастеров можно в ходе оформления нового приобретения.

      При кажущейся простоте конструкции шкафа собрать его собственными силами и в одиночку будет непросто. Вам на помощь придут специалисты из магазина Фран. Они отлично знают особенности мебельной продукции своего предприятия и примут все меры, чтобы сборка шкафа купе завершилась в течение короткого времени, а готовая конструкция отвечала самым строгим требованиям безопасности. И никаких лишних деталей или острых углов – для каждого элемента будет найдено его «законное» место, и вы сможете по достоинству оценить вместительность, надежность и эстетичность своего нового шкафа.

      ВНИМАНИЕ! Незакрепленная мебель может опрокинуться. Шкафы, пеналы, витрины, колонки необходимо крепить к стене. Ввиду того, что существует несколько способов крепления в зависимости от стен,крепежные приспособления выбираются покупателем индивидуально и приобретаются самостоятельно.

      Собрать современную кухню в единое целое – задача для настоящих профессионалов. Купив новый комплект для обустройства кухонного помещения, обратитесь за помощью к мастерам Фран. Они быстро соберут и установят шкафы и столешницу согласно дизайнерскому проекту, не нарушив коммуникации и не причинив вреда отремонтированным стенам и полу.

      Обратите внимание: внесение изменений в готовый проект новой кухни осуществляется на риск заказчика и лишает его права на гарантийное обслуживание.

      Я крутой угловой диван «Амстердам», сделаю ваш отдых еще комфортнее!

      Смотрите так же:  Как ликвидировать ООО: пошаговая инструкция. Ликвидация фирмы пошаговая

    По admin

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *