Договор оказания услуг по производству бетона. Договор на оказание услуг по производству продукции

Сен 19, 2019 Статьи

Договор оказания услуг по производству бетона. Договор на оказание услуг по производству продукции

Договор оказания услуг по производству бетона

оказания услуг по производству бетона

г. Краснодар «__»___________ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Строительное управление № 23 Федеральной службы исполнения наказаний», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению бетона на строительной площадке Заказчика (далее по тексту продукция) и при необходимости по заявке Заказчика осуществить его подачу к месту выполнения строительно-монтажных работ (Краснодарский край, Белореченский район, поселок Заречный, улица Клубная 9А»), а Заказчик обязуется принимать оказанные услуги и оплачивать их в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Подача продукции осуществляется силами Исполнителя с использованием специализированной техники, автобетоносмесителей (АБС), обладающих необходимыми для подачи продукции параметрами.

1.3. Количество бетона, марки, сроки поставки определяется в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора, сроки и объемы оказания услуг по доставке бетона осуществляются по Заявке Заказчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги предусмотренные, в п. 1.1. настоящего договора в надлежащие сроки и с надлежащим качеством.

2.2. Обеспечивать, по дополнительной заявке, подачу технически исправных и пригодных для подачи продукции специализированной техники, автобетоносмесителей отвечающих техническим нормам транспортных средств к месту производства строительно-монтажных работ, указанному Заказчиком.

2.3. Подготовить и предоставить Заказчику необходимые сопроводительные и отчетные документы (рапорта, накладные, и др.).

2.4. В случае засорения автобетононасоса посторонними предметами, время прочистки бетононасоса не входит в оплачиваемое время. Прочистка производится силами Исполнителя.

2.5. Обеспечивать соответствие качества бетона ГОСТу 7473-94.

2.6. Предоставить Заказчику информацию о составе бетона. Эта информация должна быть представлена до начала оказания услуг. В необходимых случаях может быть дополнительно запрошена следующая информация: тип, класс цемента и вид заполнителя; тип химических добавок, вид и содержание минеральных добавок (если использовались); заданное значение В/Ц; максимальный размер заполнителя; результаты предварительных испытаний, например, данные по первичным подборам и производственному контролю.

2.7. Обеспечить безопасные условия при оказании услуг, соблюдение действующих правил техники безопасности, противопожарных мероприятий, законодательства по охране труда, соблюдение правил охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время оказания услуг. Беспрепятственно допускать в течение всего периода действия договора уполномоченного представителя Заказчика для осуществления контроля и надзора за ходом оказания услуг.

2.8. По окончании действия настоящего договора вывезти принадлежащие Исполнителю оборудование, инструменты, приборы, механизмы, инвентарь и мусор.

2.9.Предоставить Исполнителю площадку для временного (на срок действия договорных обязательств) размещения оборудования и техники, необходимых для исполнения обязательств предусмотренных в п. 1.1. настоящего договора.

2.10. Заблаговременно предоставить исполнителю график поставки бетона с указанием марки бетона, количеством и сроками поставки.

2.11. Своевременно производить оплату за предоставленные услуги, по согласованным расценкам.

3.1. Исполнитель обязуется фиксировать во всех экземплярах сопроводительных документов время работы АБС на объекте Заказчика, количество поданной продукции.

3.2. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику рапорты работы АБС вместе с Актом выполненных работ.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость оказанных услуг определяется исходя из стоимости 1 м. куб. бетона ______________ и стоимости работы АБС ________________________

4.2. Изменение стоимости услуг Исполнителя возможно по соглашению сторон, при этом сторона инициатор направляет другой стороне экономическое обоснование изменения стоимости услуг (с учетом инфляции). При достижении сторонами согласия по условиям изменения стоимости услуг исполнителя заключается дополнительное соглашение к настоящему договору.

4.3. Для осуществления расчетов Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы: рапорт АБС с отметкой представителя Заказчика, накладные оформленные надлежащим образом в соответствии с требованиями действующего законодательства, на основании которых Исполнителем составляется Акт оказания услуг. Акт предоставляется для согласования Заказчику, который в течение 5 (пяти) дней обязан подписать акт или дать мотивированный отказ. Документы должны быть предоставлены Исполнителем не позднее 15-го, 25-го числа текущего месяца и 5-го числа следующего месяца соответственно за 1-ую, 2-рую и 3-тью декаду текущего месяца.

4.5. Оплата за бетон производится путем перечислением на счёт Исполнителя предоплаты в размере 30% от общего объема за текущий месяц. После поставки Исполнителем оплаченной партии бетона, Заказчиком производится вторая предоплата в размере 30% от общего объема за текущий месяц. После поставки второй партии бетона Исполнителем, заказчик производит предоплату оставшейся партии бетона.

4.6. Оплата за услуги специализированной техники Заказчик производит в 3-х дневный срок после подписании Заказчиком актов выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает Исполнителя от ответственности перед Заказчиком за исполнение настоящего договора.

5.3. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя. При этом Заказчик не будет нести ответственности за убытки Исполнителя, вызванные отказом Заказчика в принятии услуг Исполнителя по основаниям, установленным настоящим пунктом Договора.

5.4. В случае нарушения Исполнителем п.2.2 услуги не оплачиваются.

5.5. В случае если действия Исполнителя повлекли за собой обоснованные и правомерные требования третьего лица к Заказчику, направленные на устранение последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Исполнителем, последний возмещает Заказчику убытки в полном объеме на основании письменного требования.

5.7. Риск случайной гибели или повреждения имущества Исполнителя несет Исполнитель.

5.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств (ненадлежащего исполнения обязательств), предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (ненадлежащего исполнения обязательств), предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

6.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению Арбитражным судом Краснодарского края в соответствии с законодательством РФ.

6.3. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются положениями действующего законодательства РФ.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам могут быть отнесены: наводнение, землетрясение, заносы, пожары и иные природные катаклизмы, военные действия, эпидемии, прекращение или ограничение перевозки груза в определенных направлениях, установленных актами органов государственной власти, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.2. Если любое из таких обстоятельств или их последствий непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящему договору, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана не позднее 5 дней с момента наступления и прекращения обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону.

7.4. Факт наступления соответствующего обстоятельства должен быть подтвержден актом компетентного органа.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2012 года. В случае, если по истечении указанного срока ни одна из сторон не заявила о его расторжении, договор считается продленным на неопределенный срок на тех же условиях.

8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по истечении 15 дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторжении договора. При одностороннем отказе от исполнения договора сторона, заявившая об отказе и не известившая другую сторону в надлежащий срок, возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением договора.

8.3.Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор по следующим причинам:

неоднократное нарушение Исполнителем в процессе оказания услуг, сроков исполнения своих обязательств;

существенное несоблюдение Исполнителем требований по качеству работ;

8.4. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случае:

систематической (три и более раза подряд) задержки Заказчиком оплаты работ по Договору;

8.5. При расторжении настоящего Договора составляется акт сверки выполнения и оплаты работ.

8.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они подписаны обеими сторонами.

8.7. Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Договор оказания услуг по изготовлению пищевой продукции

Образец документа:

ДОГОВОР N ____ оказания услуг по изготовлению пищевой продукции

«___»_________ ____ г.

_____________, в лице ____________, действующ___ на основании ______________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _____________, в лице ______________, действующ___ на основании __________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать Заказчику услуги по изготовлению пищевой продукции (в частности, комплексных обедов), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги Исполнителя в размере, предусмотренном настоящим Договором.

1.2. Перечень и состав продукции, изготовливаемой Исполнителем в рамках настоящего Договора (далее по тексту — обеды), согласован Сторонами в Приложении N ____, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Изготавливать обеды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к такой продукции ГОСТами, ________________.

2.1.2. Обеспечивать сотрудников Заказчика обедами ежедневно в течение всей рабочей недели на протяжении действия настоящего Договора в соответствии с Графиком питания, утвержденным Сторонами (Приложение N ___).

2.1.3. Оказывать иные услуги по требованию Заказчика в рамках настоящего Договора.

Смотрите так же:  Что делать, если пенсионные накопления переведены без согласия гражданина. Заключить договор нпф будущее

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до представления необходимой информации.

2.2.2. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору.

2.2.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Выделить Исполнителю необходимое помещение и оборудование для изготовления обедов — требования к помещению и оборудованию согласованы Сторонами в Приложении N ___, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.1.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Обеспечить возможность доставки продуктов для выполнения Исполнителем обязанностей по настоящему Договору.

3.1.4. Обеспечить доступ сотрудникам Исполнителя на территорию Заказчика для выполнения ими своих обязанностей в рамках настоящего Договора.

3.1.5. Обеспечить возможность реализации Исполнителем обедов третьим лицам в пределах __________________________________.

3.1.6. В течение срока действия настоящего Договора не вступать в отношения с третьими лицами по предмету настоящего Договора.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.

3.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Стоимость услуг Исполнителя, которая оплачивается Заказчиком, составляет ____ (____________) _____ в месяц.

4.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя ежемесячно на основании счета, выставляемого Исполнителем по фактическому объему оказанных услуг, в течение ____ (_______) дней с момента выставления счета.

4.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя.

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором, а при отсутствии указания на ответственность в Договоре — в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения своей обязанности по оплате услуг Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере _____% от суммы, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Исполнителем Графика питания (п. 2.1.2 настоящего Договора) он уплачивает Заказчику штраф в размере _____________ за каждое нарушение.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Любая из Сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние, например: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего Договора.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору.

6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 6.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные второй стороной убытки.

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию любой из Сторон после предоставления мотивированных обстоятельств для его расторжения.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Предоставление услуг, не указанных в п. 1.1 настоящего Договора, оформляется дополнительным соглашением Сторон и оплачивается отдельно и дополнительно.

8.2. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___»_________ ____ г.

8.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.7. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

8.7.1. Перечень и состав продукции.

8.7.2. График питания.

8.7.3. Требования к помещению и оборудованию.

Договор подряда по производству продукции. Образец договора, скачать

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции — образец. На Ваши вопросы отвечают эксперт-юристы и адвокаты Москвы.

г. _______________ «___»___________ ____ г.

_________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование предприятия)

«Подрядчик», в лице _________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)

действующего на основании _________________________, с одной стороны и
(Устава, положения)

__________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
(наименование предприятия)

в лице _________________________________________________, действующего
(должность, ф.и.о.)

на основании ____________________________, с другой стороны, заключили
(Устава, положения)

настоящий договор о нижеследующем:

I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию
______________________________________________________________________
(указать какую именно)

III. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально.
3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение _________ дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5% стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении ____-х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере _______% стоимости заказа (включая стоимость материала).
4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере ______% стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше _____ дней — неустойку в размере ______% стоимости заказа (включая стоимость материала).
Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.
4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.
При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.
4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов.
В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.
4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере _____% от стоимости некачественно выполненной продукции.
4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере ______% от стоимости заказа за каждый день просрочки.
4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).
4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.

V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.2. Юридические адреса сторон:

Заказчик: _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подрядчик: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Если вы не нашли то, что искали или вам необходима юридическая консультация и помощь по составлению договоров — обращайтесь непосредственно к нам. Юристы и Адвокаты Москвы Правовой группы адвокатов «Юридическая защита» обязательно вам помогут в решении любых вопросов договорного права.

Договор № на оказание услуг по изготовлению рекламно-полиграфической продукции

Главная > Документ

Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

ДОГОВОР №___

на оказание услуг по изготовлению рекламно-полиграфической продукции

г. Санкт-Петербург «01» апреля 2011 г.

Открытое акционерное общество «_____________________» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванов И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью «ГраниАрт» , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Доброва А. В., действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению рекламно-полиграфической продукции, а именно:

Вид продукции, название

Формат, размер (мм)

Материал (бумага, плотность)

Бумага глянцевая Lumiart 170 г/м 2

Послепечатные работы: фальцовка/биговка

сборка на скрепку

Под услугами по изготовлению рекламно-полиграфической продукции сторонами понимается:

изготовление цветоделенных пленок

контроль за процессом печати

1.2. Для выполнения работ по договору Исполнитель имеет право выступать в качестве агента Заказчика для привлечения третьих организаций или физических лиц.

2. Обязательства сторон

2.1. Выполнить заказ на изготовление полиграфической продукции согласно дизайн-макету, ___________________________, гарантируя качество результатов работ и срок их выполнения.

2.2. Немедленно информировать Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ.

2.4. Производить своевременную оплату работ Исполнителя.

3. Порядок оплаты работ

3.1. Стоимость работ по договору составляет 000000 (______________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 18% (0000,00 руб.).

3.2. Оплата по договору осуществляется в два этапа:

в размере 70%-ной предоплаты стоимости услуг по договору;

в виде окончательного расчёта после подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

3.3. Оплата по договору осуществляется Заказчиком в безналичном порядке, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств на основании счетов Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания договора и Акта выполненных работ.

3.4. В случае задержки предоплаты работ по договору, Исполнитель вправе перенести срок выполнения заказа на количество дней просрочки.

В случае задержки окончательного расчёта по договору Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,5% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

Смотрите так же:  Приказом Минздрава России № 946н внесены изменения в порядок проведения диспансеризации. Действующий приказ по диспансеризации

В случае задержки сроков сдачи работ по договору Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости работ за каждый день просрочки.

Стоимость дополнительных работ, необходимость которых была выявлена в процессе выполнения работ по договору, согласовывается отдельно, путём заключения дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

4. Регулирование отношений между сторонами

4.1. Факт сдачи-приемки результатов работ, а также соответствие результатов работ техническим требованиям, изложенным в п. 1.1. настоящего договора, удостоверяется Актом выполненных работ, подписываемым обеими сторонами. При приемке результатов работ производится визуальная проверка количества изготовленной продукции и качества её исполнения.

4.2. Текст настоящего договора является окончательным и заменяет собой все ранее достигнутые устные соглашения.

4.3. Исполнитель несет ответственность за несоответствие качества результатов работ техническим требованиям, изложенным в п. 1.1. настоящего договора.

4.4. В случае обоснованного отказа Заказчика принять результат работ сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем конкретных дефектов, необходимых доработок и сроков их выполнения. Такие доработки осуществляются Исполнителем за свой счет.

4.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если оно было вызвано действием непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, общественных беспорядков, запрещающих актов органов государственной власти и управления, а также в случае невозможности исполнения обязательства в срок ввиду непредвиденных перебоев в электро- и водоснабжении. Наличие таких обстоятельств должно быть подтверждено третьей, незаинтересованной стороной.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех вытекающих из него обязательств.

5.2.Срок сдачи работ: «12» апреля 2011 г.

5.3. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

6. Прочие условия

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6.2. Споры, возникающие в связи с настоящим договором, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6.3 Претензии по качеству работ рассматриваются Исполнителем в течение двух недель с момента подписания Акта выполненных работ.

8. Адреса и реквизиты сторон:

__________________________________ / Иванов И.И. /

ИНН 780 243 7574 КПП 780 201 001

Юр идический адрес :

пр. Энгельса, д. 27Ж

Р/с 4070 2810 0225 1000 1195

в ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в Санкт-Петербурге

БИК 044 030 703

К/с 3010 1810 9000 0000 0703

в ГРКЦ ГУ Банка России по Санк-Петербургу

_________________________________ / Добров А. В. /

Договора возмездного оказания услуг

Договор на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции


г. Москва «01»июня 2016 г.

ООО «Янарин» , именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального директора Листовой Ирины Генадьевны , действующего на основании Устава , с одной стороны, и ООО «Ромашково» , именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Иванова Игоря Ивановича , действующего на основании Устава , с другой стороны заключили Договор о нижеследующем:

1.1 ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязанности по изготовлению ЗАКАЗЧИКУ полиграфической и сувенирной продукции. Наименование, стоимость, количество и иные условия заказа указываются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Cрок изготовления продукции 10 рабочих дней , если иное не указано в приложении.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Выполнить работы вовремя и с надлежащим качеством;
2.1.2. Производить обеспечение заказа качественными полиграфическими материалами своими силами за счет ЗАКАЗЧИКА согласно Приложениям или счету.
2.1.3. Выполнять работы в соответствии с требованиями ЗАКАЗЧИКА, согласно Приложениям.
2.1.4. Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ и услуг по настоящему договору третьи лица, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия (бездействие).

2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. Оплатить работу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2.2. Подписать и скрепить печатью Акт приёмки-сдачи работ или накладной ИСПОЛНИТЕЛЯ или выслать письмо в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ о согласии с выполненными для него работами (в случае неполучения от ИСПОЛНИТЕЛЯ акта приёмки-сдачи или накладной) или составить мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

2.3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему Договору считаются выполненными с момента подписания сторонами Акта приемки-сдачи выполненных работ или накладной, который направляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в адрес ЗАКАЗЧИКА в течение 10 рабочих дней с момента получения ЗАКАЗЧИКОМ готовой Продукции.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

3.1. Стоимость работ, выполненных по настоящему Договору, на каждый заказ оговаривается отдельно в подписываемых сторонами Приложениях, являющихся его неотъемлемой частью.
3.2. В стоимость работ по изготовлению заказа включаются все связанные с этим расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ, в т.ч. стоимость расходных, полиграфических и иных материалов. Оплата производится согласно счетам, выставленным ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ.
3.3. Все работы по данному Договору выполняются на условиях 100% предоплаты (либо авансовой схемы оплаты), если иное не оговорено в приложении.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Срок действия Договора с момента подписания и действует до 31 декабря 2016 года , а в части взаиморасчетов – до выполнения сторонами всех взаимных обязательств.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
4.3. Настоящий Договор по истечении срока действия подлежит пролонгации при необходимости. Заказчик должен сообщить об этом письменно, но не позднее чем за 30 дней до истечения срока договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.1. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, то есть обстоятельств и последствий действия непреодолимой силы, как то: стихийных бедствий, войны, забастовки, действий государственных организаций и т.п., обязанности сторон по выполнению обязательств данного Договора переносятся на срок действия данных обстоятельств. Решение о признании данных обстоятельств форс-мажорными в рамках настоящего Договора выносится Торгово-Промышленной Палатой РФ или любой Территориальной ТПП на территории РФ.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.3. При невозможности выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ, согласно условиям Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан вернуть оплаченную сумму в течение 5-и (Пяти) банковских дней, уплатив при этом неустойку в размере 10 (Десяти) процентов оплаченной суммы.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров.
8.2. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Примерная форма договора на контрактное производство

Договор на контрактное производство

г. _______________________ «__» _____________ ____г.

(место заключения договора) (дата заключения договора)

(полное наименование юридического лица)

в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________, с одной

(Устава, Положения, Доверенности)

стороны и ____________________________________________________, именуемое

в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________,

действующего на основании ____________________________, с другой стороны,

именуемые при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий дого-

вор о нижеследующем:

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель

обязуется своими силами и материально-техническими средствами по заданию

Заказчика выполнять операции, связанные с выпуском ______________________

(наименование выпускаемой продукции)

1.2. В рамках настоящего договора Исполнитель осуществляет ________

(полный цикл промышленного изготовления или отдельные операции)

1.3. Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с

согласованным Сторонами техническим заданием, являющимся его неотъемлемой

частью (Приложение 1).

1.4. Содержание, этапы и сроки выполнения работ определяются в со-

ответствии с согласованным Сторонами календарным планом, являющимся не-

отъемлемой частью настоящего договора (Приложение 2).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. В течение ___ календарных дней с момента заключения настоя-

щего договора передать Исполнителю по акту передачи документацию, необ-

ходимую для изготовления продукции, указанной в п. 1.1 договора.

2.1.2. Принять выполненные Исполнителем работы в соответствии с ус-

ловиями настоящего договора.

2.1.3. Обеспечить оплату выполненных работ.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от Исполнителя выполнения условий договора в пол-

ном объеме и в установленные сроки.

2.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ, не вмеши-

ваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.2.3. Приостанавливать производство работ в случае отступления Ис-

полнителем от требований нормативных документов, технических условий,

2.2.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обяза-

тельств, при отзыве или приостановке действия у него лицензии (если про-

изводимый вид работ лицензируется) или в иных случаях, предусмотренных

законом, привлекать за счет Исполнителя третьих лиц для выполнения работ,

предусмотренных настоящим Контрактом.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Принять от Заказчика документацию, необходимую для изготов-

2.3.2. Выполнять работу в объеме и в сроки, предусмотренные в дого-

воре и приложениях к нему. Своевременно сдавать продукцию Заказчику.

2.3.3. Выполнять работу в полном соответствии с техническим задани-

ем и календарным планом.

2.3.4. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с

действующими нормами и техническими условиями.

2.3.5. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и обо-

рудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных

для Сторон по охране окружающей среды и безопасности.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Удерживать готовую продукцию до исполнения Заказчиком обяза-

тельства по оплате выполненных работ.

2.4.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или

отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения

убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по нас-

тоящему договору препятствует исполнению договора Исполнителем, а также

при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполне-

ние Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установлен-

2.4.3. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы про-

дать результат работы в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, а

вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на

имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основа-

нии сметы, которая утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью

3.2. Оплата работ Заказчиком производится на основании выставленных

Исполнителем счетов, не позднее ___ дней с момента их выставления.

3.3. Стороны ежемесячно производят сверку объемов изготовленной

4. Ответственность Сторон

4.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за:

4.1.1. допущенные отступления от требований, предусмотренных в тех-

4.1.2. недостатки выполненной работы, которые делают продукцию не-

пригодной для обычного использования;

4.1.3. качество изготавливаемой продукции.

4.2. Заказчик возмещает Исполнителю убытки:

4.2.1. причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему

4.2.2. в случае нарушения сроков оплаты работы Заказчик уплачивает

Исполнителю неустойку из расчета ___% суммы задолженности за каждый день

4.3. Заказчик несет всю ответственность за качество продукции перед

5. Разрешение споров

5.1. Настоящим договором предусматривается претензионный порядок

Смотрите так же:  Электронный журнал - Кадровое дело. Заключает ли трудовой договор генеральный директор с самим собой

урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии — ______

календарных дней с даты ее получения.

5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению в результате

проведенных переговоров, спор подлежит разрешению в судебном порядке.

6. Порядок расторжения договора

6.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем

порядке в случае:

6.1.1. систематического нарушения Исполнителем сроков выполнения

6.1.2. несоблюдения требований к качеству производимой продукции.

6.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в случае сис-

тематического нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ.

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, пре-

дусмотренных действующим законодательством РФ.

7. Заключительные положения

7.1. Работа по настоящему договору выполняется на производственных

7.2. Сторона, получившая в ходе исполнения своих обязательств по

настоящему договору от другой Стороны информацию о новых решениях и тех-

нических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения,

которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, не вправе сообщать

ее третьим лицам.

7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

В случае, если ни одна из Сторон после истечения срока действия До-

говора не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на тех же

условиях на аналогичный срок.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу,

если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством РФ.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Приложение N 1 к договору

на контрактное производство

на производство ________________________________

1. Заказчик: ______________________________________________________

(полное наименование Заказчика)

2. Исполнитель: ___________________________________________________

(полное наименование Исполнителя)

3. Цель: _________________________________________________________.

4. Основные виды работ по договору на контрактное производство:

5. Характеристики производимой продукции:

6. Объем выпускаемой продукции: __________________________________.

Приложение N 2 к договору

от «__» ________ ____г.

Договор

возмездного оказания услуг и производства продукции

г. Владивосток «___»_______ 201_ года

Общество с ограниченной ответственностью Типография «Африка» (ООО «Африка»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Заречнева Анатолия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________в лице ____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемы «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  • Предмет Договора
    • По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги по дизайну, подготовке к печати и производству полиграфической продукции, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроки в соответствии с условиями настоящего Договора.
    • Конкретные перечень услуг и вид продукции, предоставляемой Исполнителем в рамках настоящего Договора, их стоимость и срок выполнения услуг определяются сторонами в каждом отдельном Приложении, являющемся неотъемлемой частью к настоящему Договору.
    • Обязанности сторон
      • Исполнитель обязан:
        • Оказывать услуги и предоставлять продукцию в соответствии с Приложением к настоящему договору (сроки предоставления услуг и изготовления полиграфической продукции по настоящему Договору определяются Приложением к настоящему Договору).
        • Приступать к работе не позднее дня поступления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
        • Назначать ответственного работника по вопросу взаимодействия с Заказчиком по каждому дополнительному соглашению и в течение суток уведомлять об этом Заказчика.
        • Предоставить Заказчику счет-фактуру установленного Законодательством РФ образца по факту оказания услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончательного расчета, осуществленного сторонами в соответствии со ст.3 настоящего Договора.
        • По требованию Заказчика устранить выявленные при приемке услуг недостатки в результатах работ. Качество работ определяется по следующим критериям:
        • 2.1.5.1. Брак печати: несовмещение цветов, несоответствие принтерной распечатке оригинал-макета: расхождение в цветопередаче более чем на 10% без учета цветовой погрешности принтера, которая может составлять как минимум 5-7% от цвета, получаемого при офсетной печати из-за разной пигментации красок и их состава; отмар краски в результате несоблюдения технологии.

          2.1.5.2. Брак постпечатных работ: неровная или неаккуратная резка, высечка, фальцовка; ошибка в сборке продукции, залом ламинации или другое и тому подобное.

          2.1.5.3. Ответственность за орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические, речевые и фактические (номер телефона, адрес, e-mail и др.) ошибки после подписания принтерной распечатки несет Заказчик. Также Исполнитель не несет ответственности за ошибки в заказах, макеты которых отправляются на ftp или электронную почту Исполнителя и согласовываются до начала печатных работ Заказчиком с помощью электронного письма. Кроме того, Исполнитель не несет ответственности за макеты Заказчика, если они выполнены с нарушением технических требований полиграфического производства.

          2.1.5.4. Субъективные оценки качества продукции к рассмотрению приниматься не могут.

          2.2. Исполнитель имеет право:

          2.2.1. На удержание результата работ при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить цену, указанную в п.3 настоящего Договора.

          2.3. Заказчик обязан:

        • Оплачивать оказываемые Исполнителем услуги и предоставленную продукцию в соответствии с Приложением к настоящему Договору.
        • Назначать ответственного работника по вопросу взаимодействия с Исполнителем по каждому приложению и в течение суток уведомлять об этом Исполнителя.
        • 2.3.3. Предоставить всю информацию и все материалы, необходимые для изготовления продукции.

          2.3.4. Нести полную ответственность перед третьими лицами за информацию и материалы, использованные для изготовления продукции.

        • Цена и порядок оплаты услуг
        • 3.1. Стоимость работ, предоставляемых Исполнителем по настоящему Договору, и порядок оплаты определяются в каждом отдельном Приложении к настоящему Договору. При этом все Приложения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами настоящего Договора и являются его неотъемлемыми частями.

          3.2. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Исполнителя согласно условиям, изложенным в Приложении. Датой платежа считается дата зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

        • Порядок сдачи-приемки услуг
        • 4.1. По окончании оказания услуг Стороны подписывают товарную накладную и/или Акт о выполненных работах, которые подтверждают, что услуги оказаны Исполнителем в полном объеме и в точном соответствии с графиками.

          4.2. Товарная накладная и/или Акт о выполненных работах подписываются сторонами при отгрузке готовой продукции.

          4.3. В случае обнаружения недостатков в результатах работ Заказчик должен предоставить Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки услуг в течение трех рабочих дней. В этом случае Стороны составляют двусторонний акт с указанием недоработок и замечаний и сроков их устранения.

          Если в срок 3 (Три) дня от Заказчика не поступит мотивированный отказ от приемки услуг, акт считается подписанным Заказчиком.

          4.4. Заказчик обязан перечислить на расчетный счет Исполнителя оговоренный платеж не позднее дня подписания оригинал-макета в печать. Задержка платежа отодвигает сроки исполнения заказа на просроченные дни.

        • Ответственность сторон
        • 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

        • Исполнитель не несет ответственности за просрочку выполнения обязательств по Приложениям к настоящему Договору, в случаях задержки исполнения обязательств по Приложениям к настоящему Договору Заказчиком.
        • За нарушение по вине Исполнителя сроков изготовления продукции, согласованных сторонами в Приложениях к настоящему Договору, Заказчик на основании письменной претензии вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 % от стоимости оплаченных услуг по каждому отдельному Приложению.
        • За нарушение сроков оплаты услуг, согласованных сторонами в Приложениях к настоящему Договору, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных услуг по каждому отдельному Приложению.
        • В случае предоставления Заказчиком информации и материалов для изготовления продукции с незаконным использованием чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара/услуги или сходные с ними обозначения, Заказчик несет всю ответственность за нарушение прав на результаты интеллектуальной собственности третьих лиц. Во всех случаях привлечения Исполнителя к ответственности, в связи с нарушением прав третьих лиц по материалам, предоставленным Заказчиком, последний обязан возместить Исполнителю все понесенные им убытки.
        • Срок действия Договора, его изменение и расторжение
        • Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного года. Договор считается ежегодно пролонгированным на срок один год при отсутствии у сторон дополнений и изменений к настоящему Договору.
        • Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме, в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, считаются вступившими в силу с момента их подписания Сторонами, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
        • Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомлять друг друга об изменении адреса своего местонахождения, адреса электронной почты, телефонов, банковских реквизитов, а в случае такого не уведомления всю ответственность за негативные последствия неисполнения указанного положения Договора, несет Сторона, его нарушившая.
        • Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Соглашение о расторжении Договора совершается в простой письменной форме путем его подписания обеими сторонами.
        • В случае нарушения одной стороной условий настоящего Договора, другая сторона в праве досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую сторону о прекращении действия данного Договора за 10 (десять) дней до даты расторжения.
        • В случае расторжения договора по основанию предшествующего пункта настоящей статьи, Стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до расторжения настоящего Договора.
      • Непреодолимая сила
      • 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы (т. е. возникших после заключения Договора событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть и оказать на них влияние, например: стихийные бедствия, решения органов власти и управления и т. д.), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

      • Разрешение споров
      • 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего Договора, будут решаться путем переговоров между Сторонами.