Договор поставки нефтепродуктов. Договор поставки гсм через азс образец

Июн 5, 2019 Законы

Договор поставки нефтепродуктов

Акционерное общество «Универсальный альянс» , именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице генерального директора Скорохватовой Марины Дмитриевны, действующего на основании Устава Общества с одной стороны и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется в обусловленные настоящим Договором сроки поставить (передать в собственность), а Покупатель принять и оплатить производимые или закупаемые Поставщиком Товары (далее по тексту — «Товар») на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Наименование, количество, ассортимент, цена, качество Товара, подлежащего поставке в соответствии с настоящим Договором, а также сроки, порядок поставки Товара и условия доставки за Товар указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Спецификации составляются Сторонами на основании письменной заявки Покупателя (допускается направление заявки по факсимильной связи, электронной почте). Каждая Спецификация имеет свой порядковый номер.

1.3. Количество Товара может указываться в спецификациях с допустимыми отклонениями по количеству. Поставщик имеет право отгружать Товар с отклонением по количеству в большую или меньшую сторону, в пределах, согласованных Сторонами в спецификации, исходя из норм отгрузки Товара. Товар, отгруженный с отклонением по количеству в большую сторону, подлежит оплате по цене остальной партии Товара.

1.4. Каждая последующая Спецификация не отменяет и не приостанавливает действие предыдущих Спецификаций ни полностью, ни в части, если только в ней не указано иное.

1.5. Поставляемый Товар должен соответствовать стандартам или техническим условиям, указанным в Паспорте или Сертификате соответствия.

2. СУММА ДОГОВОРА

2.1. Цена единицы Товара (партии, серии) указывается в Спецификациях и установлена на момент подписания Сторонами Спецификации. Изменение цены Товара, указанной в Спецификации, допускается только по согласию Сторон.

2.2. Цена Товара включает в себя НДС, Акцизы, а также иные налоги в случаях, установленных законодательством РФ.

2.3. Сумма поставки определяется на основании Спецификации. Общая сумма поставки по настоящему Договору определяется исходя из общей суммы поставок по Договору.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Порядок оплаты – 100% (сто процентная) предоплата на основании счета на оплату, выставленного Поставщиком Покупателю, если иное не предусмотрено спецификациями к настоящему договору.

Окончательный взаиморасчет между сторонами за фактически отгруженные партии Товара по каждой Спецификации производится на основании счетов-фактур и товарных накладных на фактически отгруженные партии Товара, которые Поставщик выставляет Покупателю на каждую отгруженную партию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки партии Товара.

3.2. Оплата за поставляемый Товар производится платежными поручениями по банковским реквизитам Поставщика, указанным в настоящем Договоре, на основании счетов, выставляемых Покупателю. По соглашению Сторон расчеты за поставляемый Товар могут быть осуществлены в иной форме.

3.3. При отказе Покупателя от договора, перечисленные денежные средства в счет предварительной оплаты товара подлежат возврату только путем выборки товара на сумму оплаты.

3.4. Если в Спецификации Сторонами указываются цены/суммы в иностранной валюте, то расчеты осуществляются в рублях РФ по курсу ЦБ РФ к данной валюте на день совершения платежа.

3.5. Датой и временем любого платежа по настоящему Договору признается дата и время зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка нефтепродуктов по Договору может производиться на следующих базисах поставки: «франко-вагон», «франко-автоцистерна», «франко-склад Поставщика», «франко-склад Покупателя», франко-резервуар Покупателя». Непосредственные условия поставки определяются Сторонами в соответствующих дополнительных соглашениях (спецификациях).

Поставка Товара в соответствии с настоящим пунктом производится на следующих условиях:

4.1.1. Покупатель за 5 (пять) рабочих дней до момента поставки предоставляет Поставщику заявку на поставку Товара на условиях доставки автомобильным транспортом, подписанную уполномоченным лицом Покупателя.

4.1.2. Заявка на поставку Товара на условиях доставки автомобильным транспортом направляется Покупателем посредством телефонной связи с указанием:

— номера и даты договора, номера и даты спецификации;

— пункта назначения (с указанием точного адреса), в который должен быть доставлен Товар;

— наименование и реквизиты Грузополучателя;

— наименования и количества (с указанием единиц измерения) отгружаемого товара;

— даты доставки груза в пункт назначения;

4.1.3. В течение одного рабочего дня с момента получения заявки на поставку Товара на условиях доставки автомобильным транспортом Поставщик выставляет Покупателю счет на оплату транспортных услуг, который Покупатель обязуется оплатить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения.

4.1.4. В случае если оплата транспортных услуг не была произведена Покупателем в порядке, предусмотренном п. 4.1.3., Поставщик имеет право приостановить отгрузку Товара до момента оплаты, письменно уведомив об этом Покупателя.

4.1.5. Окончательные расчеты между сторонами за фактически оказанные транспортные услуги производятся в порядке, предусмотренном п. 3.1. настоящего Договора.

4.2. Минимальной нормой отгрузки является одна автомобильная цистерна. Передача (отгрузка) Товара осуществляется Поставщиком в количестве (объеме), полностью кратном объему автомобильных цистерн. Отгрузка Товара ниже минимальных норм отгрузки не производится, недопоставкой (а равно не поставкой) не считается и может производиться с согласия Покупателя в следующем периоде поставки, штрафные и иные санкции в такой ситуации Покупателем не предъявляются и не подлежат удовлетворению Поставщиком.

4.3. Все риски случайной гибели, случайного повреждения или ухудшения качества Товара, а также право собственности на Товар переходят от Поставщика к Покупателю с момента исполнения обязанности Поставщика передать Товар Покупателю.

4.4.Обязанность Поставщика передать Товар Покупателю считается исполненной в момент передачи Товара представителю Покупателя в пункте назначения, указанном в товарно-транспортной накладной. Датой поставки считается дата штампа (отметка о получении) Покупателя на товарно-транспортной накладной.

4.5. Покупатель обязуется обеспечить приемку, проверку нефтепродуктов по количеству, качеству и ассортименту с отметкой в товарно-транспортной накладной.

4.6. При приемке Товара по качеству и количеству Стороны будут руководствоваться Инструкциями о порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденных соответственно Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6 и от 25.04.66 г. № П-7 (с последующими изменениями и дополнениями).

4.7. При выявлении Покупателем нарушения требований к количеству и/или качеству поставляемого Товара вызов представителя Поставщика обязателен.

4.8. Покупатель, включая его представителей, обеспечивает возможность слива нефтепродуктов из автомобильного транспорта Поставщика в течение 3-х (трех) часов (нормативное время) с момента прибытия его в пункт назначения, указанный в товарно-транспортной накладной.

5.2. В случае обнаружения несоответствия качества поставленного Товара с паспортом завода-изготовителя анализ производится независимой лабораторией за счет Покупателя, при этом отбор арбитражной пробы производится в присутствии представителя Поставщика.

5.3. Поставщик гарантирует 100 (сто) процентную компенсацию всех потерь Покупателя из-за поставленного Товара ненадлежащего качества.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязуется поставлять (отгружать) Товар Покупателю или, по его указанию, иному получателю Товара в наименовании, цене, качестве, в количестве и сроки, установленные настоящим Договором (соответствующей Спецификацией).

6.2. Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Покупателю счет-фактуру, Товарную накладную, документацию на отгруженный Товар.

6.3. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в объеме и в сроки, предусмотренные п.3.1 настоящего договора.

6.4. Поставщик обязан выставлять Покупателю счета-фактуры, составленные в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). В случае получения Покупателем счетов-фактур, составленных с нарушением требований НК РФ, Покупатель вправе приостановить встречное исполнение обязательства до момента передачи Поставщиком счетов-фактур, оформленных должным образом. В этом случае Покупатель не считается просрочившим исполнение обязательств, возникших из договора поставки.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Поставщик за 3 (три) рабочих дня извещает Покупателя об изменении цен на нефтепродукты посредством факсимильной связи, любого номера, факса, указанных Покупателем.

7.2. В случае ненадлежащего выполнения Покупателем условий по оплате поставляемых нефтепродуктов, предусмотренных настоящим Договором, Спецификациями и дополнительными соглашениями, Поставщик имеет право прекратить (приостановить) отпуск нефтепродуктов по данному договору до полного погашения Покупателем возникшей задолженности за уже поставленные нефтепродукты.

7.3. Поставщик принимает на себя ответственность по уплате пени в размере 0,1% от суммы подлежащей поставке партии нефтепродуктов (согласно согласованной сторонами спецификации) за каждый день просрочки за несвоевременную поставку нефтепродуктов.

7.4. При возникновении задолженности Покупателя за нефтепродукты Покупатель уплачивает пени в размере 1% от суммы долга за каждый день просрочки.

7.5. В случае несоблюдения Покупателем обязательств, предусмотренных п.4.8 настоящего договора, Поставщик имеет право предъявить Покупателю штраф в размере 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей за каждый час, в том числе и неполный, простоя автомобильного транспорта Поставщика под разгрузкой свыше нормативного времени.

7.6.Уплата пени, установленных настоящим договором, не освобождает Покупателя от выполнения договорных обязательств.

7.7. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком условий по поставке продукции он несет ответственность на основании действующего законодательства.

7.8. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, при невозможности их решения путем переговоров передаются на разрешение в арбитражный суд г. Москвы.

7.9. Сторона, чьи права по настоящему Договору нарушены, вправе по своему усмотрению решать вопрос о применении (неприменении) мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором к стороне, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательства по настоящему Договору.

Данное решение выражается в направлении претензии или счета на оплату неустойки (пени, штрафа и т.д.), возмещении убытков.

7.10. Сторона, получившая претензию или счет на оплату неустойки (пени, штрафа и т.п.), возмещение убытков, обязана дать ответ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ее получения.

7.11. Неустойка (штрафы, пени) и иные санкции за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также суммы возмещения убытков или ущерба причитаются стороне только в случае их признания, в том числе путем их перечисления стороной, не исполнившей либо ненадлежащим образом исполнившей обязательства, предусмотренные настоящим Договором, или на основании вступившего в законную силу решения суда.

7.12. В случае одностороннего отказа Покупателя от поставки (невыборкой Поставщиком Продукции), Поставщик вправе предъявить Покупателю штраф в размере 10 % (Десяти процентов) стоимости этой Продукции. При этом Поставщик вправе продать эту Продукцию третьему лицу по цене, на усмотрение Поставщика, с возложением на Покупателя обязанности возместить Поставщику все убытки, в связи с отказом от поставки (невыборкой) Продукции (в том числе, в связи с разницей в цене). Покупатель возмещает убытки Поставщику денежными средствами в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Покупателем претензии Поставщика о возмещении убытков.

8.1. В случае если неисполнение одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), указанная сторона освобождается от ответственности за указанное неисполнение, а срок исполнение соответствующих обязательств переносится на срок действия форс-мажорных обстоятельств.

8.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны договорились понимать стихийные бедствия, забастовки, вооруженные конфликты, блокады, акты органов государственной власти, прямо запрещающие выполнение Сторонами обязательств по Договору и возникшие после заключения настоящего Договора. Наступление указанных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой.

8.3. Сторона, исполнение обязательств которой стало невозможным, обязана уведомить другую Сторону об этом, а также о предполагаемом сроке действия форс-мажорных обстоятельств в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. В противном случае указанная Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны должны прийти к соглашению о дальнейшем порядке выполнения обязательств по настоящему Договору в этих условиях.

8.5. Если форс-мажорные обстоятельства длятся свыше двух месяцев подряд, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор при условии проведения между Сторонами взаиморасчета по уже исполненным обязательствам.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия договора устанавливается от даты подписания до «31» декабря 2016 г., но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств. Настоящий Договор считается пролонгированным на каждый следующий год в случае, если ни одна из Сторон за 30 дней до даты окончания срока его действия не заявит о его расторжении.

9.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по взаимному письменному согласию Сторон. При этом Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана уведомить об этом другую Сторону не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору принимаются с согласия обеих Сторон, оформляются письменно и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

10.2. Уступка прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам (перемена лица в обязательстве) осуществляется с письменного согласования Сторон.

10.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут применять нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Смотрите так же:  На работу был принят сотрудник. Отработал 1.5 месяца компенсация

10.4. В отношении с третьими лицами полномочия одной Стороны настоящего Договора совершать сделки от имени обеих Сторон Договора должны быть удостоверены оформленной надлежащим образом доверенностью.

10.5. Стороны признают действительность настоящего Договора, Спецификаций к нему, а также всех изменений, дополнений к нему и иных документов, связанных с Договором, переданных по факсимильной связи до момента получения Сторонами оригиналов указанных документов. Оригиналы указанных документов должны быть направлены Стороной в течение 5 (пяти) дней с момента получения факсимильной копии.

10.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый лист Договора имеет подпись Покупателя и Поставщика.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Акционерное общество «Универсальный альянс»

Юридический адрес: 107045, г. Москва, Сретенский тупик, д.2, пом.1, ком. 2,3.

в ОАО АКБ «Авангард», г. Москва

Местонахождение: 629300, г. Новый Уренгой,

ул. Промысловая, 21, а/я 1113.

Тел/факс: 8(3494) 93-90-71, 93-90-96

Договор поставки нефтепродуктов посредством пластиковых карт

поставки нефтепродуктов посредством пластиковых карт

г. Новый Уренгой

«____» ______________2016 г.

Акционерное общество «Универсальный альянс» , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Скорохватовой Марины Дмитриевны, действующего на основании Устава Общества, с одной стороны и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется в течение срока действия договора осуществлять передачу принадлежащих ему нефтепродуктов, имеющихся в наличии на АЗС Поставщика, а Покупатель обязуется принимать получаемые нефтепродукты в сроки и по ценам согласно условиям настоящего договора и дополнительных соглашений к нему.

1.2. Фактическая передача нефтепродуктов Покупателю осуществляется посредством пластиковых карт (далее по тексту – Топливная карта или карта) на АЗС Поставщика, оснащенных оборудованием для работы с картами (перечень АЗС прилагается: Приложение №1).

1.3. Карты являются собственностью Покупателя после оплаты их стоимости.

1.4. Право собственности на нефтепродукты переходит к Покупателю в момент получения нефтепродуктов на АЗС Поставщика.

2. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Порядок оплаты – 100% (сто процентная) предоплата на основании счета на оплату, выставленного Поставщиком Покупателю, если иное не предусмотрено спецификациями к настоящему договору.

2.2. При заключении настоящего Договора Покупатель оплачивает нефтепродукты и вносит стоимость заказанного количества карт согласно Заявке на выпуск карт (Приложение №2) и счету на оплату.

2.3. Первоначальный размер оплаты по настоящему договору составляет сумму стоимости всех карт Покупателя и предоплату за нефтепродукты. Денежные средства перечисляются на расчетный счет или в кассу Поставщика. В дальнейшем Покупатель самостоятельно определяет размер платежей и сроки внесения денежных средств таким образом, чтобы поддерживать положительный остаток внесенных Поставщику денежных средств.

2.4. Перечисленная Покупателем денежная сумма за нефтепродукты зачисляется Поставщиком на индивидуальный счет Покупателя.

2.5. При отказе Покупателя от договора, перечисленные денежные средства в счет предварительной оплаты нефтепродуктов подлежат возврату только путем выборки нефтепродуктов на сумму оплаты.

2.6. При оплате перечислением Покупатель обязан указать в платежном поручении номер настоящего договора, номер счета на оплату и назначение платежа: «Оплата по пластиковым картам».

2.7. Стоимость одной карты составляет 300 (триста) рублей, с учётом НДС — 18%.

2.8. Цена на передаваемые по картам нефтепродукты не является фиксированной и определяется от цены, указанной на табло АЗС АО «Универсальный альянс».

2.9. Уровень цен на поставляемые нефтепродукты по настоящему договору может быть пересмотрен (увеличен или уменьшен) Поставщиком при соответствующем изменении утвержденных базовых цен в прейскуранте Поставщика, а также при изменении (увеличении или уменьшении) объемов нефтепродуктов, приобретаемых Покупателем.

2.10. В случае изменения Поставщиком отпускных цен на нефтепродукты, передаваемые Покупателю, Покупатель считается уведомленным с момента размещения новых цен на табло АЗС АО «Универсальный альянс» и уведомления по электронной почте: ___________________

2.11. В случае уменьшения денежных средств на индивидуальном счете до уровня суммарного суточного лимита по всем картам Покупателя, карты блокируются и операции по ним не проводятся до последующей оплаты нефтепродуктов на пополнение счета и принятия согласованного решения по разблокированию карт.

2.12. Автоматическая разблокировка всех карт Покупателя производится в следующие за днем оплаты нефтепродуктов сутки, в 00 часов 01 минуту.

2.13. Моментом оплаты нефтепродуктов, поставляемых по настоящему договору, считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Поставщика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

3.1. Поставщик обязан ознакомить Покупателя с «Правилами пользования Топливными картами», изложенными в Приложении № 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Открыть Покупателю индивидуальный счет для проведения финансовых расчетов.

3.3. Поставщик один раз в месяц в срок не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, оформляет и передает Покупателю путем факсимильной связи или электронной почты с одновременной отправкой оригиналов следующую документацию:

· товарная накладная — по форме ТОРГ-12 в разрезе полученных Покупателем за отчетный месяц нефтепродуктов;

· счет-фактура — оформляется в соответствии с действующим законодательством РФ в разрезе типа и стоимости нефтепродуктов за отчетный месяц с указанием информации о размере НДС;

· акт — итоговая информация о платежах Покупателя в течение отчетного месяца, общая стоимость полученных Покупателем нефтепродуктов, сальдо по взаиморасчетам на 1 (первое) число месяца, следующего за отчетным.

3.4. Поставщик имеет право не предоставлять Покупателю документы, указанные в п.3.3 настоящего договора, за соответствующий отчетный месяц, если в течение данного месяца Покупателем не получались нефтепродукты.

3.5. Выдавать Покупателю чеки терминала при обслуживании на АЗС, подтверждающие проведение операций по карте.

3.6. В случае выхода из строя карт по вине Поставщика произвести замену карт Покупателя без дополнительной оплаты.

3.7. Поставщик обязуется в течение 24 часов после получения письменного заявления об утере карт Покупателя (в том числе по факсу) с указанием Ф.И.О. и должности заявителя, наименования Покупателя, номера карты и PIN-кода, прекратить все операции с использованием данных карт. Нефтепродукты, полученные по утерянной карте до ее блокировки, оплачиваются Покупателем в полном объеме.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

4.1. Покупатель обязан ознакомить пользователей карт с «Правилами пользования Топливными картами» (Приложение №3).

4.2. Своевременно вносить оплату за нефтепродукты, получаемые по картам.

4.3. При утере карт Покупатель обязан незамедлительно сообщить о случившемся Поставщику в форме письменного заявления (в том числе по факсу) с указанием Ф.И.О. и должности заявителя, наименования Покупателя, номера карты и PIN-кода.

4.4. Покупатель вправе установить на карту индивидуальный PIN-код.

4.5. Покупатель самостоятельно обеспечивает сохранность карт.

4.6. В случае получения Покупателем нефтепродуктов на сумму, превышающую размер имеющегося на его индивидуальном счете остатка денежных средств, Покупатель обязан произвести оплату полученных нефтепродуктов не позднее трех банковских дней с момента получения счета на оплату.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Качество нефтепродуктов должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52368-2005(ЕН 590:2009) топливо Дизельное Евро, ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51866-2002(ЕН 228-2004) для бензина и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае ненадлежащего выполнения Покупателем условий по оплате поставляемых нефтепродуктов, предусмотренных настоящим договором и дополнительными соглашениями к нему, Поставщик имеет право прекратить (приостановить) отпуск нефтепродуктов по данному договору (заблокировать все карты Покупателя) до полного погашения Покупателем возникшей задолженности за уже поставленные нефтепродукты.

6.2. При возникновении задолженности Покупателя за нефтепродукты Покупатель уплачивает пени в размере 1% от суммы долга за каждый день просрочки.

Уплата пени, установленных настоящим договором, не освобождает Покупателя от выполнения договорных обязательств.

6.3. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком условий по поставке продукции он несет ответственность на основании действующего законодательства.

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, при невозможности их решения путем переговоров передаются на разрешение в арбитражный суд г. Москвы.

6.5. Сторона, чьи права по настоящему Договору нарушены, вправе, по своему усмотрению, решать вопрос о применении (неприменении) мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором, к стороне, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательства по настоящему Договору. Данное решение выражается в направлении претензии или счета на оплату неустойки (пени, штрафа и т.д.), возмещение убытков.

Сторона, получившая претензию или счет на оплату неустойки (пени, штрафа и т.п.), возмещение убытков, обязана дать ответ в течение 05 (пяти) календарных дней с момента их получения.

Неустойка (штрафы, пени) и иные санкции за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также суммы возмещения убытков или ущерба причитаются стороне только в случае их признания, в том числе, путем их перечисления стороной, не исполнившей либо ненадлежащим образом исполнившей обязательства, предусмотренные настоящим Договором, или на основании вступившего в законную силу решения суда.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря 2016 г., в части расчетов — до их полного завершения.

7.2. Если ни одна из сторон в течение 30-ти дней не уведомит другую о намерении расторгнуть настоящий Договор по истечении указанного срока, Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год на прежних условиях.

7.3. Если одна из сторон не выполнит условия настоящего Договора, другая сторона имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор путем направления письменного уведомления.

7.4. Расторжение Договора не является основанием для отказа от оплаты счетов за полученные нефтепродукты.

7.5. В случае расторжения Договора одной из сторон или при окончании срока действия настоящего Договора Поставщик возвращает Покупателю, по его письменному запросу, оставшиеся на его индивидуальном счете денежные средства. При удовлетворительном состоянии карт Поставщик вправе уплатить Покупателю за их возврат 50% стоимости карт.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. В случае передачи своих карт третьим лицам Покупатель обязан ознакомить их с «Правилами пользования Топливными картами» и нести полную ответственность за правильное использование карт, предоставленных ему Поставщиком.

8.2. Несанкционированное использование карт Покупателя третьими лицами не может служить основанием для отказа Покупателя от оплаты за полученные по его картам нефтепродукты.

8.3. В случае невозможности заправки транспорта Покупателя по причине отказа карты Покупатель сдает карту в офис Поставщика. Поставщик возвращает восстановленную или замененную карту Покупателю не позднее 48 часов с момента ее получения, не считая выходных и праздничных дней.

8.4. В случае отказа карты по вине Покупателя Поставщик выдает новую карту после ее полной оплаты Покупателем согласно условиям настоящего договора.

8.5. Карты, по которым не осуществлялся отпуск нефтепродуктов в течение 6-ти месяцев, автоматически блокируются системой.

Приложение №1 – «Адреса АЗС, принимающих Топливные карты АО «Универсальный альянс»;

Приложение №2 – «Образец заявки на выпуск Топливных карт»;

Приложение №3 – «Правила пользования Топливными картами».

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридический адрес: 107045, г. Москва,

Сретенский тупик, д.2, пом.1, ком. 2,3.

К/с 30101810000000000201 БИК 044525201

АО «Универсальный альянс»

ул. Промысловая,21, а/я 1113.

Тел./факс: 8(3494) 93-90-71, 93-90-96

Всё о дизтопливе

Интересное о дизельном топливе

Документы

Образец договора поставки топлива. Приложения

Договор поставки № 13\573

г. Бензово «02» июня 2017

Компания «Топливопродажа», именуемая далее «Поставщик», в лице Генерального директора Бензинова Юрия Лукойловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Топливодоставка», именуемое далее «Покупатель», в лице Солярова Вадима Ивановича , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить топливо в ассортименте и количестве согласно Спецификации, прилагаемой к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой его частью (Приложение №1). Покупатель обязуется принять и оплатить поставленное топливо в соответствии с условиями настоящего Договора или дополнительного соглашения к нему, определяющим конкретные адреса и объекты поставок топлива.

2. Цена топлива и порядок оплаты

2.1. Топливо поставляется по цене, предусмотренной Спецификацией (Приложение №1) на условиях 100% предоплаты. В цену топлива включается стоимость доставки топлива на склад (объект) Покупателя, находящийся в пределах административной границы Санкт-Петербурга. Цена топлива, поставляемого за пределы административной границы Санкт-Петербурга и в места, требующие специальный пропуск, оговаривается сторонами отдельно.

2.2. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Иные условия, порядок и форма оплаты могут быть установлены соглашением сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору.

2.3. Если в период действия настоящего договора изменяется цена топлива, то Поставщик за 2 календарных дня до момента такого изменения уведомляет Покупателя об изменении цены топлива по Договору. При этом цена на оплаченную и поставленную партию топлива остается прежней.

Смотрите так же:  Заявление на спил дерева. Как написать заявление на вырубку дерева

2.4. Оплата поставляемого топлива производится на основании счетов выставляемых Поставщиком Покупателю. Топливо оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Покупатель оплачивает топливо по факту приема, в тот же день.

2.5. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате поставляемого Поставщиком топлива с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, либо подписания документа, свидетельствующего о произведенных Сторонами взаиморасчетах.

2.6. Иные условия, порядок и форма оплаты могут быть установлены соглашением сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений к Договору.

3. Порядок и условия поставки топлива

3.1. Топливо поставляется партиями, объем и сроки поставки которых определяются принятыми к исполнению заявками Покупателя.

3.2. Заявка направляется Покупателем в адрес Поставщика посредством электронной почты.

3.3. Заявка подлежит исполнению Поставщиком в случае, если она была получена до 11 часов дня, предшествующего дню осуществления поставки. Поставка топлива по принятой к исполнению заявке производится в течение 24 часов с момента принятия заявки Поставщиком, с последующим подтверждением принятия. В случае отказа от принятия заявки Поставщик уведомляет Покупателя письменным ответом в этот же день до 16 часов. В случае нарушения предусмотренных договором сроков подачи заявки Поставщик отгружает указанное Покупателем в заявке топливо в течение последующих 48 часов.

3.4. В случае производственной необходимости Покупатель имеет право по согласованию с Поставщиком корректировать заявку по поставляемому топливу, не выходя из установленных договорных объемов.

3.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения топлива переходит от Поставщика к Покупателю с момента перехода права собственности.

Право собственности на топливо переходит к Покупателю в момент передачи топлива Покупателю, что подтверждается проставлением соответствующей отметки и подписи представителя Покупателя в товарной накладной.

3.6. Время разгрузки машины определяется в один час (60 минут). Сверхнормативный простой, переадресовка товара на другой объект покупателя оплачивается им согласно дополнительно выставляемых счетов, при этом Покупатель делает в накладных отметку о времени прибытия машины под разгрузку, времени убытия и простоя машины. Поставщик вправе контролировать условия разгрузки топлива на месте разгрузки, указанном Покупателем.

3.7. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю с топливом следующие документы:

  • Товарную накладную; (Торг-12); Товарно-Транспортную Накладную;
  • Счет на оплату;
  • Сертификат соответствия;
  • Паспорт качества на каждую партию топлива (в случае, если требуется).

4. Качество топлива

4.1. Поставляемое топливо по своему качеству должно соответствовать ГОСТам или ТУ, что удостоверяется паспортом качества или сертификатом соответствия (качества), другими документами, подтверждающими качество топлива, направляемыми одновременно с партией топлива без дополнительной оплаты .

5. Приемка топлива и порядок заявления претензий

5.1. В случае обнаружения несоответствия качества поставленного топлива требованиям договора Покупатель обязан немедленно (в течение 48-и часов с момента обнаружения брака) направить Поставщику уведомление с описанием выявленных недостатков топлива и вызвать представителя Поставщика для составления двустороннего акта. В случае неявки представителя Поставщика в течение 48 часов составляется односторонний акт.

5.2. При несоответствии поставленного топлива условиям по количеству и качеству, установленным настоящим Договором и заявкой, Покупатель обязан направить Поставщику претензию. Претензия направляется в письменном виде с приложением всех необходимых документов. В случае заявления претензии Покупатель вправе использовать топливо по назначению и гарантирует дальнейшую его сохранность.

5.3. Претензия может быть заявлена в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения топлива Покупателем. Подтверждением наличия указанных в претензии оснований возврата либо необходимости допоставки топлива Поставщиком являются Акты, подтверждающие наличие данных оснований и надлежащим образом оформленные накладные (документы) на возврат топлива.

5.4. В случае обнаружения несоответствия топлива требованиям по количеству и качеству Поставщик осуществляет замену поставленного топлива ненадлежащего качества в течение 15 дней с момента получения надлежащим образом оформленного акта в соответствии с п.5.3. настоящего договора, или (по согласованию с Покупателем) производит уценку некачественного топлива.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором .

6.2. За нарушение Покупателем срока и порядка оплаты согласно п.2. настоящего Договора устанавливается неустойка (пени) в размере 0,1% от стоимости неоплаченного топлива за каждый день просрочки.

6.3. В случае срыва поставок по заявкам Покупателя Поставщик выплачивает неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости недопоставленного топлива за каждый день просрочки .

6.4. Обязанность по уплате Покупателем и Поставщиком неустойки (пени), указанной в п.6.2., 6.3. настоящего Договора наступает с момента предъявления Поставщиком или Покупателем соответствующего требования.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, возникшие по поводу исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров. Досудебное урегулирование возникших споров и разногласий путем предъявления претензий обязательно для обеих Сторон.

7.2. При недостижении между Сторонами согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном действующим законодательством порядке.

8. Основания освобождения от ответственности

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней известить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и представить подтверждающие документы об их наступлении, заверенные уполномоченным государственным органом.

9. Заключительные положения

9.1. Покупатель вправе корректировать по соглашению с Поставщиком объемы и сроки поставки топлива, отгружаемого в адрес Покупателя.

9.2. Покупатель обязан информировать Поставщика о случаях экстренной / плановой остановки разгрузочных механизмов / пунктов приема топлива.

9.3. Все сообщения и корректировки должны быть направлены Покупателем в адрес Поставщика в письменном виде, посредством передачи по электронной почте.

9.4. Стороны обязуются в трехдневный срок информировать друг друга в письменном виде об изменениях в банковских реквизитах и учредительных документах, порядке и условиях погрузки/разгрузки товара, изменениях в ассортименте, количестве и ценах на топливо и иных изменениях, влияющих на исполнение сторонами своих обязательств по настоящему договору.

9.5. Ни одна из сторон не имеет право передать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой стороны.

9.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

10. Срок действия, прекращение действия договора

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2017 года при полном исполнении Сторонами своих обязательств.

10.2. В случае если в течение трех дней с момента уведомления об изменении условий настоящего Договора (Согласно п.2.3. настоящего Договора) Покупатель не ответил согласием, Поставщик уведомляет Покупателя в письменном виде об отказе от исполнения настоящего Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым через пять дней после отправки такого уведомления Покупателю.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. В случае расторжение настоящего договора по обоюдному согласию Стороны обязаны произвести окончательные взаиморасчеты перед подписанием соответствующего соглашения.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.Реквизиты и подписи сторон:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору № 13\573 от 02 июня 2017 г.

г. Бензово «____» ________ 2017

ООО «_____________», именуемое далее «Поставщик», в лице Генерального директора ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемое далее «Покупатель», в лице _______________________________ _________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар в количестве, номенклатуре и по ценам, приведенным в Таблице № 1

(в том числе НДС и расходы, связанные с отгрузкой товара) руб./литр

(в том числе НДС и расходы, связанные с отгрузкой товара) руб.

  1. 2. Общая стоимость товара с учетом налогов и расходов, связанных с отгрузкой топлива (налив в автоцистерну, оформление документации и пр.) составляет: _____________________________________, в том числе НДС 18% — ______________________.
  2. 3. Поставка топлива осуществляется автомобильным транспортом Поставщика из пункта, согласованного с Поставщиком, по реквизитам, указанным в Таблице №2.

Пункт(ы) слива топлива:

_______________________

1.4. Срок поставки топлива — до _________________________

1.5. Все расходы по транспортировке топлива от пункта налива топлива производится Поставщиком за свой счет.

1.6. Условия оплаты — 100% предоплата. Окончательный расчет между Сторонами за фактически поставленное количество топлива производится на основании подтверждающих документов, подписанных Актов сверки между Сторонами и/или данных счетов-фактур.

1.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, действуют условия Договора № _____________от ______________________.

Примерная форма договора купли-продажи нефтепродуктов на АЗС по топливным картам

купли-продажи нефтепродуктов на АЗС по топливным картам

г. ___________________________ «__» _________ ____ года

(место заключения договора) (дата заключения договора)

___________________________________________, именуемое в дальнейшем

(полное наименование юридического лица)

«Продавец», в лице ___________________________, действующего на основании

________________________, с одной стороны и ____________________________,

(Устава, Положения, (полное наименование

доверенности) юридического лица)

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________,

действующего на основании _____________________________________, с другой

(Устава, Положения, доверенности)

стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Продавец

продает, а Покупатель принимает и оплачивает нефтепродукты (далее — ГСМ).

1.2. Продажа ГСМ производится посредством их выборки через колонки

АЗС по топливным картам.

1.3. Количество и цены ГСМ согласовываются Сторонами в

спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Качество товара

2.1. Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать

действующим ГОСТам и ТУ завода-изготовителя.

3. Порядок расчетов

3.1. Для приобретения топливных карт на ГСМ Покупатель перечисляет

Продавцу авансовый платеж и получает топливные карты на ГСМ определенной

3.2. Покупатель оплачивает выбранные за календарный месяц

нефтепродукты по ценам, указанным в спецификациях.

3.3. Оплата производится в безналичном порядке в течение ___ дней с

момента получения счета.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

действует до «__»_____________ _____ года.

4.3. В случае если ни одна из Сторон после истечения срока

действия договора не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется

на тех же условиях на следующий календарный год.

4.4. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по

соглашению Сторон, а также по решению суда в случае существенного

нарушения договора одной из Сторон.

4.5. Нарушение договора Продавцом предполагается существенным в

случае поставки ГСМ ненадлежащего качества.

4.6. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в

случае неоднократного нарушения сроков оплаты ГСМ.

4.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют

юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны

4.8. Стороны будут принимать меры, чтобы решить возникающие споры и

разногласия в рамках настоящего договора путем переговоров.

4.9. В случае, если Стороны не смогут прийти к единому мнению по

спорным вопросам, спор будет передан в арбитражный суд по месту

Договор купли-продажи нефтепродуктов на АЗС по топливным картам

г. [место заключения договора]

[дата заключения договора]

[Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, доверенности], с одной стороны и [полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает нефтепродукты (далее — ГСМ).

1.2. Продажа ГСМ производится посредством их выборки через колонки АЗС по топливным картам.

1.3. Количество и цены ГСМ согласовываются Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Качество товара

2.1. Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ завода-изготовителя.

3. Порядок расчетов

3.1. Для приобретения топливных карт на ГСМ Покупатель перечисляет Продавцу авансовый платеж и получает топливные карты на ГСМ определенной марки.

3.2. Покупатель оплачивает выбранные за календарный месяц нефтепродукты по ценам, указанным в спецификациях.

3.3. Оплата производится в безналичном порядке в течение [значение] дней с момента получения счета.

Смотрите так же:  Параметры лицензии. Лицензия на локальную сеть

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [число, месяц, год].

4.3. В случае если ни одна из Сторон после истечения срока действия договора не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на тех же условиях на следующий календарный год.

4.4. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также по решению суда в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

4.5. Нарушение договора Продавцом предполагается существенным в случае поставки ГСМ ненадлежащего качества.

4.6. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты ГСМ.

4.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

4.8. Стороны будут принимать меры, чтобы решить возникающие споры и разногласия в рамках настоящего договора путем переговоров.

4.9. В случае, если Стороны не смогут прийти к единому мнению по спорным вопросам, спор будет передан в арбитражный суд по месту нахождения истца.

Договор купли продажи дизельного топлива на азс образец 2020

Предмет Договора В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателя нефтепродукты, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него соответствующую денежную сумму стоимость. Ассортимент, цена единицы нефтепродукта определяются в протоколе согласования цен к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью. Количество нефтепродуктов, поставляемых по настоящему договору, а также дата и место поставки определяются Покупателем в письменных заявках, направляемых в адрес Продавца на Е-mail: Покупатель принимает нефтепродукты от Продавца на основании товарно-транспортной накладной. Цена и качество нефтепродуктов Цена единицы нефтепродукта включает в себя налог на добавленную стоимость и включает транспортные расходы.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Учет приобретения ГСМ

Предмет Контракта 1. Количество и качество Товара 2. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно полностью соответствовать ГОСТ или ТУ и подтверждаться Паспортом качества продукции, выданным заводом-изготовителем Товара.

Товар считается поставленным Продавцом и принятым Покупателем: Поставка и приемка Товара 3. Датой поставки Товара на условиях DAF считается дата штемпеля на железнодорожной накладной при прибытии на Российскую пограничную станцию. Право собственности на Товар и все риски, включая риск случайной гибели или убытков, переходит от Продавца к Покупателю в соответствии с базисом поставки: Транспортировка Товара производится железнодорожным транспортом.

Покупатель обязуется предоставить отгрузочные реквизиты и должным образом оформленные подтверждения готовности станции и дороги назначения принять отгружаемый Товар не позднее, чем за 15 дней до даты отгрузки.

В случае отгрузки Товара в цистернах, принадлежащих Продавцу или арендованных Продавцом, возврат их производится в соответствии с инструкциями Продавца. Покупатель несёт ответственность за техническое состояние цистерн c даты поставки, установленной в пункте 3. За повреждение железнодорожных цистерн Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере стоимости поврежденных частей цистерн и расходов, связанных с ремонтом.

В случае утери Покупатель возмещает Продавцу стоимость цистерн по рыночной оценке на момент утраты. Покупатель по письменному требованию Продавца высылает в адрес последнего ведомости подачи-уборки вагонов, в течение 15 дней с даты получения требования.

Цена Товара 4. Цена на Товар, поставляемый по настоящему Контракту, фиксируется в долларах США за метрическую тонну и определяется согласно Приложениям, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Платеж 5. Срок осуществления авансового платежа согласовывается сторонами в Приложениях, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на счет Продавца в банке Продавца. По запросу Покупателя Продавец предоставит копию выписки о зачислении средств на счет Продавца.

Ответственность сторон. Продавец обязан: Покупатель обязан: Не позднее чем через 20 двадцать дней от даты окончания месяца поставки, Покупатель обязан предоставить Продавцу должным образом оформленные документы, подтверждающие факт вывоза Товара с таможенной территории России: Претензии 7.

Претензия по качеству может быть заявлена Покупателем только в том случае, если фактическое качество отгруженного Товара, согласно замерам, которые произведены на станции отгрузки и являются окончательными и обязательными для обеих Сторон, произведенными независимым инспектором Saybolt, остальные по согласованию Сторон , не соответствует качеству, предусмотренному пунктом 2.

Претензии по качеству и количеству Товара должны быть заявлены Продавцу не позднее 20 дней с даты поставки Товара. Продавец обязан в двадцатидневный срок с момента получения претензии рассмотреть ее и письменно информировать Покупателя о результатах. Претензии, заявленные Покупателем на какую-либо часть Товара, не освобождают Покупателя от обязанности принять Товар, поставляемый по настоящему Контракту.

Любая претензия должна быть основана на результатах независимой экспертизы. Оплату всех расходов и сборов, произведенных в связи с привлечением экспертной организации, осуществляет Покупатель. Стороны предпримут все усилия с тем, чтобы все споры и разногласия, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, были урегулированы дружески.

Стороны договорились о том, что настоящий Контракт, включая все Дополнения и Приложения к нему, будут составлены, а все споры, возникающие из их содержания, будут толковаться в соответствии с материальным правом Российской Федерации.

Форс — Мажор 9. Сторона не признаётся ответственной за неисполнение своих обязательств кроме обязательств по оплате , если она докажет, что такое неисполнение явилось результатом препятствия, находящегося вне её контроля и что она не могла разумно избежать или преодолеть такое препятствие или его последствия.

Препятствия, вызванные неисполнением обязательств, могут произойти по причине следующих обстоятельств, перечень которых не является исчерпывающим, включая, но не ограничивая: Сторона, подвергшаяся действию указанных выше обстоятельств, обязана в течение 10 рабочих дней уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств.

Доказательством, подтверждающим наступление обстоятельств непреодолимой силы, являются свидетельство Торгово-промышленной палаты Стороны, подвергшейся действию указанных выше обстоятельств. Возникновение форс-мажорных обстоятельств продлевает срок исполнения обязательств по настоящему Контракту на период соответствующий сроку действия указанных обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

Если обстоятельства Форс-мажора будут существовать более 20 дней, то обе Стороны имеют право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту, о чем должны письменно уведомить другую Сторону.

Заключительные Положения. В случае не поставки Товара в согласованные Приложениями к настоящему Контракту сроки, по письменному извещению Покупателя, Продавец производит возврат произведённой Покупателем предоплаты. Срок возврата предоплаты — не более 40 календарных дней от даты поступления средств на счёт Продавца.

Любая из Сторон может расторгнуть настоящий Контракт, направив противоположной Стороне письменное уведомление о расторжении в срок за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. В этом случае стороны в течение 30 дней с момента отсылки факса обязаны обменяться оригиналами.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Где купить талоны на дизельное топливо, что бы не «кинули»

Цена иска руб. За указанный товар истец уплатил руб. Для удаления бензина АИ и прочистки топливной системы, истец обратился в ООО «Сэр Вис», где были произведены указанные работы, за которые истцом уплачены денежные средства в размере руб. Кроме того, истец понёс расходы на эвакуатор в размере руб. Таким образом, по вине заправщика истцу причинены убытки в размере руб.

Как привлечь к ответственности АЗС, если заправщик перепутал топливо Фото www. То есть его просят заправить дизельное топливо, а он льет бензин — или наоборот. У автовладельца возникают проблемы, в которых он не виновен, но доказать это будет непросто, если, конечно, разговор с сотрудником АЗС не был записан на диктофон… Иван Флягин Как показывает практика, на автозаправочных станциях крупных сетевых компаний в таких случаях чаще всего идут навстречу потребителю, верят ему на слово и за свой счет устраняют ущерб. Но в отдельных ситуациях не исключены и более тяжелые последствия для двигателя, когда потребуется дорогостоящий ремонт.

УЧЕТ ГСМ И ИХ ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ

Заключение Что такое талоны на дизельное топливо, с чем это едят? Во времена товарного дефицита СССР талоны на бензин и дизель использовались как единственно возможный способ получения топлива на неведомственных АЗС. Талоны стали предметом купли-продажи уже официально и реализовывались по безналичному и наличному расчету. Вообще то талоны создавались как средство получения топлива на АЗС по безналичному расчету. Классическая схема такая. Процессинговая компания, печатающая талоны, заключает договор с АЗС, у которого она покупает топливо и договор с Клиентом которому эти талоны продает. Все просто и понятно.

Корпоративная заправка гсм

Отложенные пополнения: До заправки по пластиковым топливным картам, при первом же их предъявлении на терминале, происходит ее автоматическое пополнение. Как правильно оформить списание ГСМ по топливным картам При наличии только контроля использования ГСМ подтверждением будут путевые листы и бумажные отчеты из системы. Если в транспорте контролируется только пробег, то заверенные ответственным за эксплуатацию автомобиля бумажные отчеты из системы и бухгалтерская справка будут являться основанием для учета ГСМ. При оснащении автомобиля системами контроля над пробегом и расходованием ГСМ хватит подписанных отчетов из системы ответственным лицом.

Как отразить стоимость ГСМ в учете? Как списать топливо, которым заправлен автомобиль, в случае продажи машины? Как применять нормы естественной убыли ГСМ? В большинстве случаев топливо покупают водители транспорта при его заправке на АЗС.

Спецификация к договору поставки нефтепродуктов Ойл-Ресурс

Продавец обязуется осуществить поставку, а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты далее «Товар». Наименование ассортимент , количество объем , цена стоимость , срок и условия поставки Товара согласовывается в соответствующих приложениях далее «Приложение» к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. До начала поставки каждой конкретной партии Товара, стороны определяют порядок данной поставки, на условиях, оговоренных выше, после чего подписывают соответствующее Приложение к настоящему Договору. Право собственности на товар, продаваемый по настоящему Договору, переходит от Продавца к Покупателю с даты осуществления поставки, с оформлением документов согласно п.

С этой даты вступают изменения в постановление Правительства РФ от 13 января г. Данные изменения вызывают 5-ть наиболее часто встречающихся вопросов у специалистов по закупкам: В чём суть предстоящих изменений в правилах закупки моторного топлива? Как правильно установить максимальное значение цены контракта и формулу цены контракта в документации о закупке? Можно ли использовать альтернативные предложенной в статье формулы цены контракта в документации о закупке на поставку моторного топлива? На какие способы закупок распространяются изменения в правилах закупки моторного топлива?

Договор купли-продажи нефтепродуктов

Наиболее распространенное для АЗС поступление нефтепродуктов — автоцистернами. При применении объемно-массового метода в момент приемки нефтепродуктов измеряют объем и плотность продукта при одинаковых или приведенных к одинаковым условиям температура и давление. Объем нефтепродукта определяется из градуировочных таблиц по измеренному уровню в резервуарах, железнодорожных цистернах, танках судна или по полной вместимости указанных емкостей. Объем можно также измерять счетчиком жидкости. Плотность нефтепродуктов в резервуарах и транспортных средствах определяется по пробам, отобранным в соответствии с ГОСТ Количество нефтепродуктов в единицах массы при приеме на АЗС определяется по формуле: В ходе и по завершении слива нефтепродуктов в резервуары АЗС необходимо данные о фактически принятом количестве внести в журнал поступления нефтепродуктов, в сменный отчет и товарно-транспортную накладную.

Практически все НПЗ России к концу г. В основном все НПЗ ведут производственно-хозяйственную деятельность по договору процессинга оказание услуг по переработке давальческого сырья , поскольку не являются собственниками нефти. Поскольку НПЗ, перерабатывая нефть по договору процессинга, не является собственником выработанных нефтепродуктов, то автоматически исключается возможность для участников рынка устанавливать прямые договорные связи с НПЗ. Кроме того, НПЗ не влияют на рынок нефтепродуктов, что ведет к его закрытости. Если НПЗ является собственником сырья, то реализация нефтепродуктов производится на основании договора поставки.

Как привлечь к ответственности АЗС, если заправщик перепутал топливо

Экспортный контракт купли-продажи нефтепродуктов

Бухгалтерский учет горюче-смазочных материалов В сельскохозяйственных организациях бухгалтерский учет горюче-смазочных материалов должен обеспечить: В целях получения достоверных данных о поступлении, расходе и остатках ГСМ руководитель организации и главный бухгалтер обязаны обеспечить надлежащий учет приобретения, приемки, хранения, выдачи и расходования всех видов указанных материалов независимо от способа расчетов с поставщиками.

По admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *