Образец договора на изготовление мебели

Договор на изготовление мебели

В данном разделе вы сможете ознакомится с договором, который мы подписываем с клиентом перед тем как принять заказ.
Пункты такие как предварительная оплата (70 %), сроки изготовления(14 дней) и некоторые другие могут незначительно меняться. Договор подписывается в двух экземплярах. Со стороны исполнителя (Мебельарт) перелагаются реквизиты, подпись директора и печать. Так же по требованию клиента ему предоставляются копии документов и сертификаты качества материала и фурнитуры.

Договор Подряда №____от __________ 2015 г.

СПД ……. Д.М, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и ___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• Исполнитель, по заданным Заказчиком размерам и на основании его требований и пожеланий разрабатывает дизайн-проект корпусной мебели (Приложение 1), в дальнейшем «Мебель».
• Исполнитель обязуется изготовить и передать Заказчику в собственность Мебель согласно разработанного и утверждённого дизайн проекта, в количестве и ассортименте в соответствии с эскизом (Приложение 1)и спецификацией (Приложение 2) являющимися неотъемлемой частью данного договора, а Заказчик оплатить и принять мебель.
• Исполнитель обязуется выполнить дополнительные услуги: доставка, монтаж, установка

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

1. Общая сумма договора, ( цена изготовления, фурнитуры и комплектующих, включая доставку) является договорной и составляет ________________ грн.(_____________________________________________________________________________________________________________гривны), Оплата производится Заказчиком путем внесения денег в кассу исполнителя.

2.Заказчик, в момент подписания Договора, вносит предоплату 70 % от обший суммы Договора, что составляет_______________грн_____________________________________________________________________________________________(гревны), оставшиеся 30 % в размере _____________грн____________________________________________________________________________________________(гривны) вносятся Заказчиком в день доставки мебели.

3.В случае изменения размеров мебели или условий установки общая стоимость мебели может измениться. В таком случае договор должен быть переоформлен в части обшей стоимости.

3. СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ мебели

1. Исполнитель обязуется изготовить мебель в течении 25 рабочих дней и смонтировать её на месте установки в течении 10 рабочих дней.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

1. Исполнитель доставляет мебель по адресу: _________________________________________________________________________, в согласованное сторонами время. В случае отсутствия Заказчика или его представителя, или в случае невозможности другим путём попасть на место монтажа мебели по выше указанному адресу в согласованное время, Исполнитель составляет соответствующий акт. Все последующие рейсы транспорта по доставке мебели оплачиваются Заказчиком дополнительно перед доставкой, а сроки установки изготовленной мебели, устанавливает исполнитель в соответствии с внутренним графиком работ.

2. В случае самовывоза готовой мебели, заказчик обязуется вывезти мебель в течение 2-х дней с момента Его оповещения по телефону со склада Исполнителя.

5. УСТАНОВКА МЕБЕЛИ

1. К моменту доставки мебели Заказчик обязан подготовить помещение согласно следующим требованиям:

— помещение должно быть очищено от строительного мусора;

— старая мебель должна быть демонтирована и вынесена из помещения;

— выполнены сантехнические работы (старая мойка и ее крепежи должны быть сняты, водопроводные и канализационные трубы подведены и заглушены), электромонтажные работы (проведена проводка, установлены коробки для розеток, проведено освещение и электричество 220В);

— полы и стены должны быть накрыты бумагой или твёрдым картоном, для предупреждения повреждения их поверхности;

— мягкая мебель, должна быть накрыта и защищена от случайного загрязнения;

— температура воздуха в помещении должна быть в пределах от +10 до +25 град.С;

— относительная влажность воздуха в помещении должна быть в пределах от 45 до 75 %.

2.Установка производится только в полностью подготовленном помещении. Под подготовленным помещением понимается помещение, отвечающее следующим требованиям:

— должны быть установлены окна и межкомнатные двери;

— полы должны быть выполнены с уклоном не более 2 градусов;

— стены, полы и потолки должны быть выровнены, и составлять между собой угол 90 градусов;

— стены должны быть приспособлены для крепления мебели;

— на время проведения работ должны быть удалены все посторонние лица, а также домашние животные, убраны мелкие декоративные элементы и цветы.

3.При установке мебели в неподготовленном или плохо подготовленном помещении допускаются отклонения от первоначальной конструкции, оговоренной в договоре и эскизе (Приложение№1)т.е. появление зазоров между корпусом, полками и стеной, потолком или полом, несоответствие длины столешницы, стеновой панели и корпуса первоначальным размерам. После установки мебели, Исполнитель, совместно с Заказчиком, принимает решение по факту дополнительных работ, по устранению проблемных вопросов возникших по вине той или иной стороны. В случае невозможности установить мебель в данном помещении, возникших не по вине Исполнителя, Исполнитель может отказаться от выполнения монтажа, возвратив Заказчику оплаченную им сумму за установку.

4.Установка мебели не включает в себя сантехнические, электромонтажные работы, а также работы по подключению плит, духовок и другой бытовой техники. Подключение бытовой техники, приобретенной Заказчиком вместе с мебелью, осуществляют сервисные центры на основании своих расценок. Подключение встроенной подсветки в готовом изделии к общим электролиниям, осуществляется силами заказчика, с привлечением квалифицированных специалистов.

6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

• Качество мебели должно соответствовать требованиям государственных стандартов и представленным образцам, а также этическим нормам и эстетическим требованиям.
• В случае выявления, при контрольном обмере, недопустимой кривизны стен, неровностей пола и стен, не прямоугольность смежных стен или стен и пола Заказчик обязан устранить их за свой счет. В противном случае Исполнитель не несет ответственности за качество установки мебели ( появление зазоров и щелей между мебелью и стеной, полом или потолком, установка в уровень и т.д.).
• Технология изготовления изделия определяется изготовителем. Наличие видимых элементов крепежа: заглушек, стяжек, технологических отверстий на корпусах и фасадах изделий, определяется изготовителем согласно технических требований к конструкции. Данное обстоятельство определяется техническими правилами изготовления мебели и финансовым ценообразованием стоимости фурнитуры, отображённым в заказе, и соответственно не может быть причиной рекламации. Особенное расположение элементов крепежа, если это не нарушает технологию изготовления изделия и влияет на его внешний вид, отражено на эскизе. Незначительные отклонения текстуры и цвета материала изделия от образца могут иметь место, в силу производственных тонкостей изготовления и не могут быть причиной рекламации. Обычно не видимые (не лицевые) поверхности изделия имеют вид соответствующий технологии изготовления, если иное не отражено на эскизе.
• Исполнитель предоставляет гарантию на изготовленную им мебель сроком 18 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации и ухода за мебелью, а именно:

— уход за мебелью производится специальными моющими средствами, предназначенными для разных видов материалов, согласно инструкции этого средства.

— уход за мебелью производится мягкими материалами, без применения абразивных средств и жёстких поверхностей.

— не допускается прямое воздействие воды на открытые участки и стыки в изделии, если они не обработаны специальными средствами, согласно технических норм завода производителя.

• Срок службы мебели определяется качеством фурнитуры производителя, которого выбрал Заказчик в виду своих финансовых возможностей и составляет не менее 5 (пяти) лет.
• Гарантийные сроки на бытовую технику устанавливаются в соответствии с их паспортными данными.
• При доставке и установке мебели не специалистами фирмы Исполнитель не несет ответственности за качество мебели и качество установки.
• Гарантия не распространяется:

— на механические повреждения (удары, сколы, вмятины, царапины на поверхности столешниц, корпусов, фасадов, профилей и т.д.);

— на вздутие, отслоение пленки, пятна на столешнице, корпусах или фасадах после заливания их водой, реактивами или термического воздействия;

— на повреждение стеклянных изделий (стекла, витражи, зеркала)

— на расходные материалы (лампочки и т.д.);

— на фурнитуру и комплектующие, приобретенные Заказчиком самостоятельно;

— при нарушении правил эксплуатации (изделие нельзя бить, резать, ломать, заливать водой, поджигать, использовать химические и радиоактивные элементы, другое).

7. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА МЕБЕЛИ

• Приемка мебели производится Заказчиком по комплектации согласно эскиза (Прил.1) и спецификации (Прил.2) в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт приема-сдачи.
• Мебель считается переданной Исполнителем и принятым Заказчиком с переходом к нему права собственности только после подписания сторонами акта приема-сдачи мебели. До подписания данного акта, все права собственности на данное изделия находятся у Исполнителя.
• Заказчик, обнаруживший недостатки по изготовлению или установке мебели при ее приемке вправе ссылаться на них впоследствии, если они были зафиксированы в акте приема-сдачи и небыли устранены Исполнителем.
• При уклонении Заказчика от принятия мебели и подписания акта приема-сдачи в течение 14 (четырнадцати) дней с даты изготовления по настоящему договору, мебель считается принятой в полной комплектации, с должным качеством и в срок, с переходом права собственности и всех рисков к Заказчику с момента даты изготовления.
• Все обнаруженные Заказчиком недостатки по комплектации и качеству мебели при ее приемке подлежат устранению в течение 20 (двадцати) дней с момента письменного уведомления Исполнителя.
• В случае не мотивированного расторжения настоящего договора, на любом этапе изготовления мебели с момента подписания настоящего договора, Исполнитель оставляет за собой право требовать с Заказчика возмещения понесённого ущерба по факту упущенной прибыли и понесенных затрат, а также не возвращать в части или полностью внесённую заказчиком предоплату. Домыслы, умозаключения и изменения личностного отношения к жизненным ситуациям, не являются причиной обоснованного расторжения настоящего договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

• За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, установленную законодательством Украины и данным договором.
• Заказчик может отказаться от исполнения договора до сдачи ему мебели, только письменно известив об этом Исполнителя.
• За задержку изготовления мебели Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% от цены выполнения работы за каждый день просрочки, но не более 30%стоимости работы.
• В случае задержки Заказчиком окончательного платежа более чем на 2 (два) дня от определенного настоящим договором он выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,3% от стоимости заказа за каждый день просрочки но не более 30% от стоимости работ.
• В случае задержки вывоза мебели по вине Заказчика более чем на 2 (два) дня от определенного настоящим договором с него взимается плата за хранение в размере 250 (грн.) гривен за каждый день задержки.
• Уплата неустойки (штрафа) не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если причиной тому послужили наводнение, землетрясение, пожар, эпидемия и другие естественные катастрофы, или военные действия, действия правоохранительных органов, связанные с проведением проверок действия предприятия или вмешательства в личную жизнь Заказчика, а также введенные в стране новых законов, препятствующих выполнению работ.

2. Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего договора, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия этого обстоятельства.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

• Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения его условий обеими сторонами. Договор считается исполненным после подписания сторонами акта приема-сдачи мебели.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

• После подписания договора стороны не имеют права вносить изменения, кроме тех, которые возникли после контрольного обмера и являются производственно-технической необходимостью. В исключительных случаях эскиз проекта может быть пересмотрен. В таком случае договор должен быть оформлен заново.
• Любые изменения, дополнения к настоящему договору осуществляются только по письменному соглашению обеих сторон.
• Ни одна сторона не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.
• Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с ним должны разрешаться, по возможности, путем переговоров. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, спорные вопросы передаются в суд по месту нахождения ответчика и разрешаются в установленном законом порядке
• Договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор на изготовление мебели.

Зачем нужен договор на изготовление мебели?

Наличие такого договора защищает интересы заказчика и исполнителя в случае неблагоприятного стечения обстоятельств. Мы всегда действуем в рамках «Закона о Защите Прав Потребителей» и наличие подписанного договора на производство мебели упрощает соблюдение этого закона в случае возникновения спорных вопросов.

Заказывая мебель в Архангельске у нас, вам обязательно предложат подписать договор на изготовление мебели. Вы можете познакомиться с его текстом ниже. Если вы будете заказывать мебель в другой компании, у знакомого лица или родственника, которые предлагают обойтись без договора, то можете взять за основу наш договор изменить его и предложить продавцу. Если он не согласится, то лучше не рисковать своими нервами, деньгами и временем, а выбрать другую компанию.

Представляем вашему вниманию образец договора на заказ мебели, на примере изготовления шкафа-купе. Это типовой образец договора. Сроки изготовления мебели, размер предоплаты и условия оплаты по договору всегда устанавливаются индивидуально для каждого заказа. Общаясь с нашим мастером во время встречи и по телефону, вы обязательно обговорите с ним все нюансы, связанные с оплатой и сроками изготовления мебели. И все они будут отражены в договоре на заказ. Не стесняйтесь задавать вопросы. Вы всегда получите исчерпывающую консультацию от нашего специалиста.

Договор

01 января 2011г.

Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Третьяков А.Н., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о государственной регистрации серия XX № XXXXXXXXX от 01.01.01, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.2. Наименование производимой продукции:
*ШКАФ КУПЕ
Конфигурация и размеры указаны в приложении.

2.2. Цена договора включает в себя: Изготовление 17 400 (Семнадцать тысяч четыреста) рублей, Доставку 600 (Шестьсот) рублей, и Монтаж продукции 3 000 (Три тысячи) рублей.

2.3. Днем оплаты считается день внесения средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Форма оплаты
— Предоплата 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей вносится «Заказчиком» в кассу «Исполнителя» наличными в день подписания договора.
— Оставшаяся сумма в размере 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей должна быть внесена наличными в день подписания сторонами Акта выполненных работ.

3. Обязанности сторон

3.1. «Исполнитель» обязан произвести продукцию в строгом соответствии с заказ – нарядом, заверенным «Заказчиком». «Исполнитель» не проводит работы по устранению дефектов помещения и строительных недоработок «Заказчика».

3.3. «Исполнитель» приступает к выполнению заказа только после внесения «Заказчиком» предоплаты согласно п.2.4. настоящего договора.

3.4. Срок изготовления продукции составляет 10 рабочих дней с момента предоплаты.

3.9. Претензии по качеству продукции принимаются в письменном виде и удовлетворяются в течение установленных сроков согласно ФЗ ОЗПП ст.29 п.6.

4. Штрафные санкции

4.1. В случае нарушения сроков изготовления, доставки или монтажа (п. 3.4, п.3.5) «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 3% от цены изготовления, доставки или монтажа за каждый день задержки.

4.2. В случае одностороннего необоснованного расторжения договора со стороны «Заказчика» последний обязуется возместить «Исполнителю» все понесенные в связи с выполнением данного договора затраты (ст. №32 «Закон о защите прав потребителей» №212-ФЗ от 17.12.1999г.)

4.3. В случае задержки сроков окончательного платежа, указанного в пункте 2.4. настоящего договора, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» штраф в размере 3% суммы окончательного платежа за каждый день задержки.

5. Форс-мажор

6.3. Срок действия договора истекает после выполнения сторонами принятых на себя обязательств и окончания взаиморасчётов.

6.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

Отзывов:	97	Просмотров:	133819
Голосов:	58	Обновлено:	15.11.2016

Автор документа



число консультаций:	81
отмеченных лучшими:	5
ответов к документам:	52
размещено документов:	927
положительных отзывов:	83
отрицательных отзывов:	6

Информация к документу

Договор на изготовление – довольно распространённый вид гражданско-правовых сделок. Например, нужно изготовить мебель или что-то для дома, в этом случае необходимо заключить договор на изготовление. Данный вид гражданско-правовых сделок получил своё чёткое законодательное регулирование. В частности, данный вид договора регулируется главой 37 ГК РФ, которая посвящена подряду. А какие особенности имеет данный договор?

Особенности составления документа

Предмет договора на изготовление

По данному договору одна сторона обязан выполнить определённую работу по заказу заказчика и передать ему результаты работы, а заказчик обязуется заплатить за результат работы.

Смотрите так же:  Код неопл в пфр. Стаж в рсв-1 за свой счет

На практике в качестве исполнителя в основном выступают компании, которые предоставляют услуги в данной сфере. Но исполнителем также могут быть физические лица.

Некоторые особенности

При выполнении работ исполнитель использует свои средства и материалы. Но договором может быть предусмотрена обязанность заказчика предоставлять необходимые для осуществления работы материалы и предметы.

Исполнитель самостоятельно распределяет выполнение работы и выбирает методы их осуществления. Но договором может быть предусмотрено осуществление работ по методам, указанным заказчиком.

Важно! На основании данного договора право собственности на результаты работы приобретает заказчик, а не исполнитель.

Что нужно предусмотреть

В договоре на изготовление необходимо чётко указать предмет, который исполнитель должен изготовить.

Важно! На практике в некоторых случаях для изготовления предмета требуются эскизы или схемы. В этом случае они считаются неотъемлемой частью договора, а исполнитель должен выполнить работу в соответствии со схемами и эскизами.

На практике очень часто компании, которые предоставляют услуги изготовления определённых предметов, имеют разработанные каталоги и экземпляры. При заказе предмета из каталога, окончательный результат должен полностью соответствовать ему.

Важно! при заключении договора особое внимание необходимо обратить на сроки осуществления работы.

При этом существует несколько сроков:

• срок изготовления предмета заказа;
• срок уведомления заказчика о готовности заказа;
• срок доставки.

Все вышеуказанные сроки необходимо согласовать и предусмотреть в договоре.

В некоторых случаях, учитывая специфику заказа, может потребоваться не только доставка, но и установка предмета. Как правило, обязанность осуществления монтажа и установки несет исполнитель. Но заказчик должен подготовить помещение для установки предмета заказа, а также при необходимости предоставить необходимые инструменты и материалы.

Важно! При приеме заказа необходимо подписать акт приема-сдачи, в котором указывается время и место осуществления приема.

Если результаты работы не соответствуют договору или схемам(эскизам), то об этом указывается в акте приема-сдачи работы. В данном документе также необходимо указать недостатки, если таковые имеются.

В тексте договора необходимо указать также гарантийный срок, если таковой имеется.

Следующий пункт, на который необходимо обратить внимание при заключении договора, это – размер оплаты исполнителя. Данная сумма складывается не только из стоимости изготовления предмета, но и из стоимости доставки и осуществления монтажных работ.

Важно! При определении размера оплаты необходимо учитывать тот факт, что данная сумма считается доходом исполнителя с точки зрения налогового законодательства и облагается налогом.

Заполненный образец документа

Договор
на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)
№

г.______________ «___»_____________ 201__г.

______________________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.

1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.

2. Качество и гарантии

2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.

2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.

2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.

2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.

3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.

3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.

3.4.Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.

3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего договора. Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проёмы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км. Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме, он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.

3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.

3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счёт.

3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счёт вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время.

3.10. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним (устно по телефону, указанному в спецификации) дату и время доставки.

3.11. Приёмка изделия оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.

3.12. Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ. При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа. При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.

3.13. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.

3.14. В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении. Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.

Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.

По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения.

4. Право собственности

4.1. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия (подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ).

5. Цена договора и порядок расчётов

5.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (__________________________________ ) рублей в т.ч. НДС 18%

5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.

5.3. Оплата производится Заказчиком путём перечисления в качестве аванса 80% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя

5.4. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает до начала монтажных работ, сразу после поступления информации от исполнителя о готовности Изделия.

5.5. Изделие считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в объёме 100%.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.

6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.

6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных в разделе 6 пункте 6.1 настоящего договора.

8.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:

• передача Изделия ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 рабочих дней.
• неоднократное нарушение сроков доставки Изделия.

8.5. Существенными нарушениями со стороны Заказчика признаются:

• нарушение сроков оплаты.
• неоднократные срывы вывоза Изделия со склада поставщика.

8.6. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно (по факсу) уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

8.7. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путём переговоров спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Типовой договор мебель

Типовой договор мебель

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель на основании договора обязуется выполнить индивидуальный проект и разместить заказ на изготовление изделий:
— Шкаф купе «Stenli» — 1 изделие. (либо Мебельный комплекс (прихожая) — 1 комплект.)
1.2. Размеры, количество и цвет изделия оговариваются с Заказчиком, данные отмечаются в Эскиз-заявке, которая является неотъемлемой частью данного договора и, в соответствии с которой производитель выполняет заказ.
[1.2.1. Размеры изделий предоставлены заказчиком (см. п.6.2.1 настоящего Договора).]
1.3. Заказчик обязуется принять изготовленные изделия и произвести оплату заказа в порядке, установленном настоящим Договором.

2. Стоимость работ и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость работ и услуг по настоящему Договору составляет ____ руб. (_____________ рублей, 00 коп.).
2.2. Заказчик производит предварительную оплату в размере 70% от общей стоимости работ по настоящему Договору, что составляет ____ руб.
2.3. Остаток от общей стоимости работ и услуг по настоящему Договору составляет ___ руб. и оплачивается Заказчиком в день приемки готового изделия.

3. Срок изготовления и доставки изделия
3.1. Срок изготовления изделия 14-16 рабочих дней. Срок изготовления исчисляется со дня внесения Заказчиком предварительной оплаты предусмотренной в п.2.2. настоящего Договора.
3.2. Доставка и установка производится в течение 1-5 дней после изготовления изделия или в любой другой удобный день по согласованию обеих сторон согласно очередности. Если таковое требуется.
3.3. Исполнитель имеет право на досрочную передачу изделия, о чем извещает Заказчика.

4. Обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется.
4.1.1. Произвести замер предполагаемого места установки изделия (если таковое требуется). Стоимость замера, учтена в общей стоимости по Договору.
4.1.2. Согласовать с Заказчиком дизайн изделия.
4.1.3. Оформить Эскиз-заявку на основании произведенного замера и согласованного дизайна.
4.1.4. Принять у Заказчика оплату на размещаемый заказ.
4.1.5. Разместить у Производителя принятый заказ в течение 24 часов после предварительной оплаты его Заказчиком.
4.1.6. Согласовать с Заказчиком день доставки и установки изделия.
4.2. Заказчик обязуется.
4.2.1. Согласовать с Исполнителем Эскиз-заявку на изготовляемое изделие и его стоимость.
4.2.2. Произвести оплату заказа в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего Договора.
4.2.3. Принять у Исполнителя по акту приемки-сдачи работ (услуг) изделие.
4.2.4. Оплатить остаточную стоимость заказа, указанную в пункте 2.3 настоящего договора.

5. Порядок доставки, установки и приемки изделия
5.1. Доставка изделия производится транспортом Исполнителя или самовывозом. Адрес объекта: ___________________
5.2. Оплата транспортных услуг входит в общую стоимость работ по настоящему Договору, отмечается в Эскиз-заявке.
5.2.1. Оплата услуг по монтажу изготовленных изделий входит в общую стоимость по Договору. Оказание услуг по монтажу изделий согласовывается с заказчиком, отмечается в Эскиз-заявке.
5.3. Заказчик должен обеспечить доступ монтажной бригаде к месту установки изделия, возможность подключения электроинструментов, а при необходимости — строительные леса. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в технологическую цепочку работ и деятельность Исполнителя.
5.4. По окончании установки Заказчик принимает работу у Исполнителя, приемка выполненных работ (услуг) удостоверяется подписанием сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг). Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки работ (услуг) и полной оплаты остаточной стоимости согласно настоящего Договора.
5.5. Гарантия на монтаж изделия составляет 5 (пять) лет. Гарантийный срок действует со дня передачи изделия Заказчику по акту сдачи-приемки работ (услуг).
5.6. Гарантийное обслуживание составляет 12 (двенадцать) месяцев при условии монтажа изделий силами Исполнителя. На монтажные работы, произведенные третьими лицами, гарантия не распространяется.
5.7. При доставке и погрузочно-разгрузочных работах, выполняемых третьими лицами, ответственность по качеству целостности поставляемых изделий распространяется на третьи лица.
5.8. В случае если повреждения вызваны нарушением правил эксплуатации изделия по вине Заказчика, действиями третьих лиц, то ремонт изделий осуществляется за счет Заказчика.

Смотрите так же:  Можно ли вернуть холодильник, если он не понравился. Можно ли вернуть холодильник в течении 14 дней если не понравился

6. Ответственность сторон
6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замеров и оформления заказа.
6.2. Исполнитель вместе с Производителем несет ответственность перед Заказчиком за качество продукции, сроки ее изготовления, доставку и установку (монтаж).
6.2.1. Если Заказчик самостоятельно предоставляет размеры изделий Исполнителю, то и монтажные работы выполняются силами Заказчика. За правильность замера выполненного Заказчиком или третьими лицами Исполнитель ответственности не несет.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут взаимную материальную ответственность (штраф, пеня, неустойка).
6.3.1. В случае нарушения обязательств, оговоренных в разделе 3 (пп.3.1, 3.2) настоящего Договора, Заказчик может взимать пеню в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.
6.3.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за своевременную оплату продукции.
6.4. При нарушении сроков передачи Исполнителю денежных средств, предусмотренных п.2.2, п.2.3. настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки, но не более учетной ставки рефинансирования, установленной ЦБ России.
6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от обязательств по выполнению Договора.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны констатируют, что все споры по настоящему Договору будут по возможности разрешаться путем переговоров. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.
7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между сторонами — участниками коммерческих, финансовых или иных отношений делового оборота.

8. Условия расторжения и изменения договора
8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.2. Одностороннее расторжение Договора не допускается.
8.3. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его подписания на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. Все изменения или дополнения к настоящему договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих сторон.
8.4. Корректировка условий Договора после его подписания не допускается.
8.5. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих какой-либо стороне полностью или частично выполнить свои обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийные бедствия, состояние войны, военные операции любого характера, блокада, решения федеральных органов власти и другие, независящие от сторон обстоятельства, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
9.3. Стороны, заключившие данный Договор, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Договор на изготовление мебели.

В нашей компании, при оформлении заказа в обязательном порядке заключается договор на изготовление мебели. Вне зависимости от того работаем мы с физическим или юридическим лицом.

Следует, однако, заметить, что в нашей компании придерживаются принципа: «покупатель всегда прав», поэтому мы всегда идем навстречу нашим клиентам (если это возможно) при разрешении спорных вопросов связанных с изготовлением, доставкой, установкой и дальнейшим обслуживанием произведенной мебели.

Образец договора на производство мебели.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательства по производству продукции (мебели) по индивидуальному заказ – наряду, эскизы которого являются обязательным приложением к настоящему договору.

2. Цена договора и условия оплаты

2.1. Цена договора производимой продукции составляет 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей.

2.4. Форма оплаты
— Предоплата 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей вносится «Заказчиком» в кассу «Исполнителя» наличными в день подписания договора.
— Оставшаяся сумма в размере 10 500 (Десять тысяч пятьсот) рублей должна быть внесена наличными в день подписания сторонами Акта выполненных работ.

3.2. Изменения проекта согласуются «Заказчиком» в письменном виде.

3.5. Доставка и монтаж продукции производится в любое удобное для «Заказчика» время, в течение 7 рабочих дней после истечения срока изготовления.

3.6. В случае, когда в силу каких-либо причин «Заказчик» не может осуществить приём продукции для доставки и монтажа, он обязан уведомить об этом «Исполнителя» в письменном виде для установки новых сроков.

3.7. Приёмка продукции «Заказчиком» осуществляется в собранном виде на объекте «Заказчика» и оформляется Актом.

3.8. Гарантийный срок на мебель составляет 1 год. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации.

5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему договору, если нарушения условий последнего связано со стихийными бедствиями, военными действиями, действиями правоохранительных органов.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

6.2. «Исполнитель» не несет ответственности за обязательства «Заказчика» перед третьими юридическими и физическими лицами.

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

г. Минск «_____»______________2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «Теорема комфорта плюс» , в лице ___________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту (далее – «Договор») о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• 1. Исполнитель обязуется изготовить в соответствии с утвержденным Заказчиком эскизом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и передать в собственность Заказчику___________________________________________________________________________

(указать наименование, количество предметов, иные характеристики)

(далее – «Мебель»), а Заказчик обязуется принять Мебель и уплатить за неё цену в размере и порядке, предусмотренных настоящим Договором.

2 СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

• 1. Стоимость Мебели, по настоящему Договору составляет ______________________________ (__________________________________________________________________________) ЕВРО.
• 2. Оплата производится в белорусских рублях исходя из официального курса ЕВРО, установленного Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты.
• 3. Заказчик в момент заключения Договора осуществляет авансовый платеж в размере ________ (__________________________________________________________________________) ЕВРО по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты .
• 4. Оставшаяся часть оплаты в размере ________(__________________________________________________________________) ЕВРО производится Заказчиком в течение одного рабочего дня после подписания акта приёма-передачи.
• 5. Оплата производится Заказчиком в белорусских рублях по безналичному расчету платежными поручениями на расчетны й счет Исполнителя, либо за наличный расчет путём внесения денежных средств в кассу Исполнителя.

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

• 3.1.Исполнитель обязан:
• 1.1. изготовить в соответствии с утвержденным Заказчиком эскизом и передать Заказчику Мебель надлежащего качества в количестве и комплектности согласно условиям настоящего Договора;
• 1.2. передать Заказчику Мебель в порядке и сроки, установленные п. 4 настоящего Договора;
• 1.3. передать Заказчику Мебель, свободную от обременений со стороны третьих лиц;
• 1.4. одновременно с передачей Мебели передать Заказчику относящуюся к ней сопроводительную документацию (при наличии).
• 3.2.Заказчик обязан:
• 2.1. принять Мебель от Исполнителя;
• 2.2. обеспечить получение Мебели в согласованные Сторонами дату и время;
• 2.3. оплатить Мебель в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.3. Исполнитель вправе:

• 3.1. требовать от Заказчика принять Мебель, соответствующую по количеству, качеству и комплектности требованиям настоящего Договора;
• 3.2. требовать от Заказчика оплаты принятой Мебели в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
• 3.3. продлить срок исполнения обязательств до 90(девяноста)рабочих дней, в случае невозможности исполнения своих обязательств в указанный в Договоре срок п о независящим от него обстоятельствам, письменно уведомив об этом Заказчика.
  1. 3.4.Заказчик вправе:
• 4.1. отказаться от Мебели, если она не соответствует условиям настоящего Договора;
• 4.2. требовать от Исполнителя передачи Мебели в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;
• 4.3. требовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков Мебели, не соответствующей по качеству, количеству, комплектности, выявленных при приемке Мебели, соразмерного уменьшения цены Мебели или возмещения расходов по устранению недостатков Мебели.

4 СРОКИ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИНЯТИЯ МЕБЕЛИ

• 1. Срок изготовления Мебели составляет _____(______________________________) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком авансового платежа, указанного в п. 2.3. настоящего Договора.
• 2. В случае изготовления Мебели в более короткие сроки Исполнитель обязан уведомить Заказчика о её готовности и при необходимости согласовать иной срок поставки.
• 3. Мебель доставляется Заказчику по адресу: _________________________________________, либо передаётся по адресу _______________________________________путём самовывоза.
• 4. Доставка в пределах МКАД производится Исполнителем бесплатно. Доставка Мебели в квартиру Заказчика осуществляется при наличии работающего лифта соответствующих габаритов и грузоподъёмности.
• 5. Сроки, указанные в настоящем Договоре продлевается автоматически до 60(шестидесяти) рабочих дней в случае отсутствия необходимых для изготовления Мебели материалов у фабрики производителя.
• 6. В случае невозможности исполнения обязательств Исполнителем в указанные Договором сроки п о вине Заказчика, сроки исполнения обязательств Исполнителем приостанавливаются.
• 7. Заказчик, которому доставлена Мебель, обязан осмотреть её, проверить соответствие качества и количества Мебели условиям настоящего Договора и принять Мебель.
• 8. Принятие Мебели Заказчиком подтверждается подписанием акта приема-передачи.
• 9. В случае недопоставки и/или поставки некачественной Мебели (деталей) Исполнитель обязуется осуществить допоставку недостающих деталей и/или замену некачественной Мебели (деталей) в срок до 60(шестидесяти) рабочих дней.
• 10. Право собственности на Мебель, а также риск случайной гибели или повреждения Мебели переходит от Исполнителя к Заказчику с даты подписания акта приема-передачи Мебели.
• 11. Исполнитель считается исполнившим свою обязанность по передаче Мебели с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.
• 12. Мебель надлежащего качества обмену и возврату не подлежит согласно законодательству Республики Беларусь в области защиты прав потребителей.
• 13. Гарантийный срок на мебель составляет 24(двадцать четыре) месяца от даты подписания акта приема передачи, при условии выполнения условий указанных в «руководстве по уходу и эксплуатации за набором мебели для кухни».
• 14. Гарантия распространяется только на производственные дефекты. Бесплатному гарантийному обслуживанию не подлежат изделия при наличии:

— неисправностей, возникших вследствие нарушений правил эксплуатации, хранения, а также действием 3-их лиц и непреодолимой силы.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. 1. В случае нарушения сроков оплаты стоимости Мебели, предусмотренных п.п. 2.3.,
2. 2. Заказчик несет ответственность за необоснованное уклонение от приемки Мебели и подписания соответствующих документов, подтверждающих её получение, — в размере 1(один)% стоимости этой Мебели за каждый день просрочки.
3. 3. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия Мебели Заказчик оплачивает Исполнителю 50% от полной стоимости изготовленной Мебели.
4. 4. В случае необоснованного нарушения Исполнителем сроков поставки, предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости недопоставленной Мебели за каждый день просрочки.
5. 5. За дефекты, при самостоятельной транспортировке и сборке-разборке Заказчиком, а также связанные с нарушением правил эксплуатации Мебели, Исполнитель ответственность не несет.

   6 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6. 1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, а также иные обстоятельства чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными и обычно принятыми мерами, возникшие после заключения настоящего Договора.
7. 2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

   7 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8. 1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в письменной форме.
9. 2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон с оформлением дополнительного соглашения в письменной форме.
10. 3. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются, а при изменении Договора обязательства Сторон продолжают действовать в измененном виде.
11. 4. При необходимости Заказчику монтажа мебели (кроме услуг сантехники и электрики), оформляется дополнительное соглашение и стоимость составляет 10(десять)% от общей стоимости мебели.

    8 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12. 1. Все споры, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего Договора стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
13. 2. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, иными соответствующими законодательству способами спор передается на рассмотрение компетентного суда Республики Беларусь с учетом правил подсудности. При этом срок рассмотрения претензии составляет семь календарных дней.
14. 9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15. 1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств.
16. 2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
17. 3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
18. 4. Во всём остальном, не урегулированном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
    1. 10.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

       Требуется Договор на изготовление мебели

       Здравствуйте, уважаемый читатель! Рано или поздно наступает момент, когда Ваш заказчик просит юридически оформить сделку. Для этого Вам понадобится грамотно составленный договор на изготовление мебели по индивидуальному заказу.

       В этой статье разберём с Вами договор на изготовление мебели по пунктам и я дам разъяснение по каждому из них. Статья будет интересна как начинающим мастерам, так и заказчикам мебели. Пропущу шапку договора, с номером и датой и перейдём к первому пункту.

       Договор изготовления мебели на заказ

       

       В первом речь идёт о предмете договора. Т.е. он своим присутствием даёт понять о чём вообще договариваются две стороны. Кратко и понятно излагается суть сотрудничества и на каких условиях это сотрудничество будет проходить.

       Во втором разбираются подробно обязанности обеих сторон. По договору, исполнитель обязан предоставить полную информацию о параметрах мебели, сроках исполнения и согласовать дату доставки. Заказчик обязан внести предоплату и доплату, перед доставкой.

       В третьем речь идёт об ответственности сторон. Три абзаца посвящено ответственности исполнителя за качество мебели и нарушения сроков выполнения.По договору на изготовление мебели, заказчик отвечает за задержку внесения оставшейся суммы.

       В четвёртом мы узнаем об освобождении от ответственности обеих сторон при форс-мажорных обстоятельствах. Что это такое сейчас наверное знает каждый школьник, когда лет десять назад этот пункт мне казался каким-то фантастическим.

       В пятом рассматриваются возможные разрешения споров между сторонами. Говорится о том, что стороны обязаны принять все меры к перемирию путём переговоров между собой. А также о возможности урегулирования спорных вопросов с помощью закона.

       Шестой пункт называется «Прочие условия». Речь идёт о любых изменениях в договоре на изготовление мебели, которые должны быть обязательно согласованны обеими сторонами и естественно оформлены письменно. Иначе они не имеют юридической силы.

       В последнем седьмом оговариваются дополнительные услуги. К дополнительным услугам относятся: доставка, подъём на этаж и монтаж мебели. Стоимость дополнительных услуг не входит в стоимость изделия. И размер дополнительных услуг формируется от цены мебели на заказ.

       

       Продуманный пункт в договоре

       При больших объёмах производства, производители нарушают условия договора по срокам исполнения заказа. В пункте 3. Ответственность сторон, говорится: «Исполнитель выплачивает Заказчику за каждый день просрочки в размере 3% цены выполнения работ».

       И заказчики читая это, почему-то всегда упускают из вида, что 3% за каждый просроченный день, не от общей стоимости заказа, а от цены выполнения работ. И при подсчёте от стоимости заказа, даже при 3 дневной задержке у них получаются приличные суммы.

       И они потирая руки предъявляют счета. Наступает сильное разочарование когда им объясняют, что по договору 3% от цены выполнения работ. А цена выполнения работ равна 1% от стоимости заказа, об этом крупным шрифтом написано в шапке приложения к договору.

       Причём в приложении расписывается калькуляция и параметры заказа и поэтому приложение читается заказчиком больше чем сам договор на изготовление мебели. И они быстро об этом вспоминают. В итоге, при таком подсчёте, получаются смешные суммы.

       Заключительные мысли

       Грамотно составленный договор всегда поможет в трудных ситуациях обеим сторонам. И стоит уделить этому моменту достаточно времени, чтобы не попадать в сложные ситуации. Нечестных, мягко говоря, людей, достаточно как со стороны исполнителей, так и со стороны заказчиков.

       Если у Вас возникнет необходимость в новой мебели для дома или офиса, обращайтесь. Мы обязательно обсудим все условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я изготовлю для Вас неповторимую мебель, в назначенные сроки.

       Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?

       Расскажите мне о своём опыте в комментариях.

       Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!

       С хорошими мыслями о Вас, к Вашим услугам

       Ре?кун Дмитрий.

       Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях

       Как выглядит договор купли-продажи корпусной мебели?

       

       Покупка мебели процесс не самый сложный, хотя выбрать подходящий вариант бывает достаточно сложно. Приобретая мебель, покупатель надеется на то, что она ему прослужит много лет и не разочарует в процессе эксплуатации.

       Для того чтобы так и произошло обязательно необходимо приобретать качественный товар, а сделать это не всегда просто. Чтобы обезопасить себя от подделок и не качественных товаров, при покупке мебели можно заключить договор купли-продажи.

       В настоящий момент рынок предлагает огромное разнообразие вариантов и не всегда на первый взгляд можно определить качество изделия и отсутствие в нем тех или иных дефектов.

       Договор купли-продажи на мебель не является обязательным документом и составляется исключительно по желанию (чаще всего покупателя). Стоит также заметить, что договор чаще всего заключается в тех случаях, когда приобретается большая партия.

       Давайте попробуем разобраться, как же правильно совершить качественную покупку. Сейчас, чтобы приобрести любой товар не обязательно отправляться в магазины, достаточно просто посетить сайты производителей или магазинов, где будет представлен весь каталог. С одной стороны это очень удобно, но с другой, не видя товар воочию и не имея возможности его осмотреть, возрастает риск покупки некачественного товара.

       Разберемся, что имеет право знать покупатель о товаре и на что стоит обратить внимание:

    2. Название технического регламента;
    3. Информация, касательно основных свойств;
    4. Правила эксплуатации (чаще всего вкладываются с инструкцией);
    5. Гарантийный срок на предмет интерьера. Часто этот срок схож со сроком эксплуатации.
    6. Данные относительно производителя;
    7. Бумаги, которые подтверждают качество товара. Данный критерий один из самых важных, ведь у многих товаров чаще всего нет никакой информации относительно материалов и других характеристик, кроме слов продавца;
    8. Инструкция. Это может быть схема сборки или монтажа;
    9. Маркировка.

       Договор купли-продажи часто заключается в случаях, когда приобретается дорогостоящая мебель на заказ.

       Образец типового договора купли-продажи корпусной мебели

       Договор купли-продажи корпусной мебели не сильно отличается от договора купли-продажи других товаров. Он хоть и составляется по образцу, к нему нет строгих требований со стороны законодательства.

       Тем не менее, подобный документ в себе должен содержать следующее:

    10. Точно указанная цена на товар, которая в последствие не может быть изменена;
    11. Условия оплаты и доставки товара;
    12. Четкое описание конкретного товара, чтобы впоследствии его можно было индивидуализировать;
    13. Условия сборочных работ, если подобные услуги оказывает продавец;
    14. Гарантийные условия и обязательства двух сторон;
    15. Дополнительные условия, которые хотят указать в договоре стороны.

        Обязательным условием является четкое описание товара. В случае с корпусной мебелью это наименование и количество всех деталей, которые будут переданы покупателю. Также должно быть детально описание материалов, из которых изготовлена корпусная мебель.

        Стоит обратить внимание на гарантии. Бывают ситуации, когда продавец не предоставляет гарантийного талона. В таком случае покупателю не стоит переживать. В случае отсутствия гарантийного талона, согласной действующему законодательству, покупатель имеет право предъявить претензии продавцу в течение двух лет со дня покупки, если были обнаружены дефекты.

        

        Доставка купленной корпусной мебели

        Стоит отдельно поговорить про доставку и её сроки. В договоре четко должно быть описано, когда и куда необходимо доставить товар. Не редки случаи, когда доставщиком может выступать не производитель, а посредник, который сначала доставит товар к себе на склад.

        Как выглядит договор купли-продажи дивана?

        Про о бразец договора купли-продажи мебели между юридическими лицами смотрите тут.

        В таком случае следует описать дату доставки на склад, а после дату доставки к конечному потребителю.

        Очень важно оговорить и указать в договоре условия оплаты доставки. Со стороны закона нет никаких указаний, кто должен оплачивать доставку, поэтому следует позаботиться о решении данного вопроса заранее.

        Оплата корпусной мебели

        Стоимость и оплата покупки еще один важный вопрос, которые необходимо описать в договоре.

        Существует несколько основных вариантов оплаты:

    16. Покупатель платит аванс, а оставшуюся сумму платит после доставки;
    17. Оплачивается вся сумма сразу;
    18. Вся сумма оплачивается после доставки и установки.

        Но это не означает, что обязательно следует действовать именно по такому принципу. Практически каждый магазин имеет свои условия доставки и оплаты товара. Покупатель вправе попросить изменить эти условия на более удобные для него. Как правило, продавец соглашается изменить условия, если они адекватны.

        Скачать электронную версию договора

        ООО ”Бел-Мастер”

        WWW.BELTREE.RU

        +7 499 714 99 97

        ДОГОВОР № ______

        Общество с ограниченной ответственностью «Бел-Мастер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Шляхтенка Николай Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________ , в, действующего на основании паспорта , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

        1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

        1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению и организации выполнения комплекса работ по изготовлению, отделке, и установке деревянных изделий, указанных в Приложении №1, (все работы, выполняемые по настоящему Договору, именуются вместе далее — Работы), в соответствии с чертежами, разработанными Исполнителем и являющимися Приложением № 2 к настоящему Договору.

        1.2 Работы производятся на Объекте по адресу: ____________________________________

        1.3 Конкретные этапы, Спецификация изделий, объем и сроки выполнения работ, сроки доставки и монтажа деревянных изделий, являющихся предметом настоящего Договора, определяется в Приложении 1, составляющим неотъемлемую часть Договора.

        2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

        2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет ________________________

        2.2. Оплата производится в следующем порядке:

    19. В течение 2 (двух) банковских дней, с момента подписания настоящего договора, Заказчик перечисляет Исполнителю в качестве 1-го аванса , денежные средства в размере 70% от общей стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего договора, сумму в размере ________________________________________________________________________________
    20. В течение 2 (двух) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик перечисляет Исполнителю остальные 30 % от Общей стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего договора, сумму в размере ________________________________________________________________________________

        2.2.6. Исполнитель выставляет счет Заказчику в рублях.

        2.2.7. Стоимость работ является окончательной и не подлежит пересмотру в течение действия настоящего договора.

        3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.

        3.1.Исполнитель обязуется начать Работы в соответствии с п. 1.1. немедленно после осуществления Заказчиком авансового платежа в соответствии с п. 2.2.1 настоящего договора.

        3.2. Срок окончания Работ — ______ календарный день с момента получения авансового платежа.

        3.3. Исполнитель обязуется выполнить Работы в установленный Договором срок с надлежащим качеством, соответствующим Договору и действующим стандартам.

        3.4. Исполнитель вправе досрочно исполнить свои обязательства по настоящему Договору с соблюдением всех требований к качеству выполненных работ.

        3.5. Сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены только по соглашению сторон, оформленному в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

        3.6. Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

        3.7. Исполнитель вправе назначить представителя, который от его имени будет осуществлять контроль за выполнением работ, производить проверку качества работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора, строительным нормам и правилам.

        3.8. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

        — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

        — иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в согласованный в Договоре срок.

        3.9. Исполнитель перед началом работ на объекте снимает размеры элементов помещения.

        3.10. Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет приемку помещения для последующей его отделки деревянными изделиями.

        3.11. Если Исполнитель в ходе выполнения дополнительных указаний Заказчика, в рамках настоящего Договора, обнаружит необходимость проведения дополнительных работ и увеличения общей стоимости Работ, то он обязан не позднее 1 (одного) дня с момента обнаружения, письменно сообщить об этом Заказчику.

        3.12. Исполнитель вправе привлекать для выполнения работ в целях настоящего договора третьих лиц с отнесением ответственности за их действия, как за свои собственные.

        3.13. Исполнитель обязан сдать Заказчику по акту сдачи-приемки выполненные Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

        4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.

        4.1. Заказчик обязан обеспечить условия, необходимые для начала Работ, нормального их ведения и завершения в сроки, согласованные Сторонами в Договоре.

        4.2. Заказчик обязан осуществить оплату Работ, выполняемых Исполнителем, на условиях, согласованных Сторонами в статье 2 Договора.

        4.3. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в выполнении Работ, обеспечить получение согласований и разрешений, необходимых для производства Работ.

        4.4. Заказчик обязан рассмотреть предоставляемые Исполнителем документы о выполнении или корректировке Работ (в том числе Акт сдачи-приемки выполненных работ) и согласовать их в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня их предоставления Исполнителем.

        4.5. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем.

        5. ГАРАНТИИ.

        5.1. Гарантийный срок на работы, выполненные Исполнителем, составляет 12 месяцев, начиная со дня подписания Акта выполненных работ.

        5.2. Гарантия недействительна в следующих случаях:

        При неправильной эксплуатации изделий, См. (правила эксплуатации изделий с элементами из массива древесины, Приложение № 3 к настоящему Договору.

        При повреждении изделий в результате несчастного случая, затопления, пожара, и подобных причин.

        При механических повреждениях, возникших по вине Заказчика.

        5.3. В случае обнаружения несоответствия изделий качеству, выявленных в процессе использования (скрытые дефекты), в течение гарантийного срока, факт которых подтвержден актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон, Исполнитель обязан произвести устранение недостатков или замену некачественного изделия в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня составления акта. Для составления указанного акта Исполнитель обязуется обеспечить явку своего полномочного представителя в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней, исчисляемых с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

        5.4. В случае замены Изделия, гарантийный срок исчисляется с момента его (Изделия) поставки.

        6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

        6.1. При готовности изделий Исполнитель обязан известить об этом Заказчика в двухдневный срок.

        6.2. После завершения всех Работ, входящих в объем обязательств Исполнителя, Исполнитель должен сдать результаты Работ Заказчику.

        6.3. Исполнитель, в течение трех дней после окончания Работ, обязан направить Заказчику подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки Работ.

        6.4. Заказчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого Акта подписать его, либо направить Исполнителю мотивированный отказ с указанием необходимых доработок.

        В случае мотивированного отказа от подписания Акта Стороны составляют двусторонний акт с перечнем доработок и сроком их выполнения.

        6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ по назначению.

        7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

        7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиям настоящего Договора.

        7.2. Исполнитель за нарушение договорных обязательств уплачивает Заказчику неустойку:

        7.2.1. За просрочку выполнения графика работ в соответствии с п. 3.2. и 5.3. Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1% от общей суммы договора за каждый день просрочки выполнения работ, но не более 30% от общей суммы договора.

        7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых по договору обязательств.

        7.4. Требование уплаты неустойки является правом, а не обязанностью стороны, права которой нарушены.

        8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

        8.1. Стороны договорились разрешать все спорные вопросы, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, путем переговоров, с обязательным досудебным претензионным порядком их разрешения.

        8.2. В случае не достижения согласия сторонами спор может быть передан на разрешение в Суд в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

        9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

        9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания двух сторон и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

        10 . ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

        10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме по взаимному соглашению Сторон и подписаны уполномоченными на то представителями.

        10.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

        10.2.1.При расторжении настоящего Договора производятся взаиморасчеты между Сторонами.

        10.3. Риск случайного повреждения изделий, оборудования и результатов Работ переходит к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

        10.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

        10.5. Во всех взаимоотношениях, не урегулированных настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

        10.6. До момента обмена подлинными экземплярами, действующими и имеющими юридическую силу, признаются экземпляры, скрепленные печатями и подписями и переданные посредством электронной почты.

        10.7. Настоящий Договор содержит Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

        10.7.1. Приложение № 1. Смета.

        10.7.2. Приложение № 2. Чертежи деревянных изделий.

        10.7.3. Правила эксплуатации изделий.

        

        Приложение № 1

        К Договору № ______ от ____.___.201__ года.

        ВНИМАНИЕ !

        Цвет и текстура изделия могут отличатся от реального образца, совпадение цвета 95 %.

        Явные дефекты или несовпадения по цвету и рисунку принимаются на рекламацию до установки.

        WWW.BELTREE.RU

        +7 499 714 99 97

        Приложение № 3

        К Договору № ______ от ____.____.201__ года

        Правила эксплуатации изделий из массива древесины

        Столярные изделия из массива (лестницы, мебель, арки, двери, и т.д.) предназначены для эксплуатации в помещениях с постоянной относительной влажностью 30-50% и температурой воздуха в пределах 15-25 градусов C выше нуля.

        В помещении, в котором будут установлены изделия из массива дерева, должны быть закончены ремонтные работы (штукатурные, побелки и др.), т.к. уровень влажности должен соответствовать 30-50%. Чрезмерная сухость, как и влажность, одинаково вредны для изделий из натурального дерева.

        При хранении и эксплуатации столярные изделия должны предохраняться от механических повреждений, влаги, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, огня, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха.

        При эксплуатации необходим правильный уход за всеми лакированными поверхностями. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Полированные или лакированные поверхности столярные изделия рекомендуется протирать освежающими составами, предназначенные специально для мебели на восковой основе. Не допускается применять соду, порошки и пасты,

        не предназначенные для ухода за изделиями. Недопустимы резкие перепады температуры и влажности в помещении (не более чем на 5 % в час). Недопустимо обливать изделия водой и другими жидкостями или протирать изделия мокрой тканью, (могут остаться разводы, белые пятна, что ухудшит внешний вид изделий). Случайно попавшую на поверхность жидкость следует немедленно снять сухой тканью. Поверхности изделий, имеющие лакокрасочные покрытия, следует предохранять от жидкостей, особенно растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин). Не следует ставить на поверхность изделий горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. В изделиях, имеющих крепления болтами, винтами, шурупами при ослаблении соединений необходимо подворачивать гайки, болты, шурупы.

        Установка столярных изделий.

        Изделия не следует устанавливать близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла. Установку или перестановку изделий следует производить только путем поднятия изделия за цокольную часть. Если при установке или перестановке изделий из-за неровности пола не закрываются двери, необходимо под цоколь подложить прокладку. В целях безопасности всегда прикрепляйте шкафы высотой более 1 метра к стене.

        Смотрите так же:  Ищете дешёвые авиабилеты? Ищете дешёвые авиабилеты. Сколько штраф за просроченную визу в россии