Типовой образец договора купли-продажи окон ПВХ
В соответствии со статистическими данными пластиковые окна занимают лидирующие позиции среди продажи аналогичных изделий.
Евроокна выполненные из дерева или светопропускающие конструкции из алюминия пока на данный момент не заняли своего места среди потребителей.
На сегодняшний день соотношение цена и качества считается наиболее выгодным при приобретении и установки пластикового окна, в отличие от других подобных изделий.
Сейчас в любом городе достаточно много компаний, которые занимаются установкой пластиковых окон. Содержание договора на установку и приобретение окна также у всех организаций разное.
Поэтому необходимо знать, что должно быть включено в данное соглашение и на что следует обратить внимание при подписании, чтобы предотвратить наступление негативных последствий.
Образец типового договора купли-продажи окон ПВХ
После того, как покупатель выбрал компанию, которая должна будет доставить ему окна, необходимо составить соглашение о доставке и установке пластиковых окон.
Обратите внимание, что в случае неисполнения соглашения возмещение ущерба должно осуществляться не производителем окон, а теми лицами, которые выступают в роли продавцов.
Текст документа должен содержать наиболее точную информацию об оказываемых услугах. В нем должны быть указаны сведения о дате подписания документа, о сторонах соглашения. Обязательно должны быть внесены сведения о стоимости услуги, а также сведения о дате исполнения соглашения.
В документе должны быть отражены сведения приобретаемого товара, его качественные характеристики.
Документ должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых передается покупателю, а второй остается у продавца. Оба документа должны иметь подписи сторон.
Соглашение, которое грамотно составлено, позволит избежать конфликтных ситуаций, а также защитить свои права в судебной инстанции в случаях недобросовестного отношения продавца к своим обязательствам.
Любое соглашение о приобретении пластиковых окон должно содержать следующие положения:
- Сведения о месте заключения соглашения, о дате его соглашения, а также сведения о сторонах;
- Сведения о предмете соглашения. Должны быть указаны наиболее подробно все услуги, которые оказываются исполнителем и которые оплачиваются заказчиком;
- Права и обязанности сторон;
- Сведения о стоимости работ и услуг, а также процедура оплаты и внесения денежных средств;
- Порядок приема оказанных услуг (как должен быть составлен паспорт качества, кем проверяется лист замера, кто принимает участие в процедуре составления акта приема – передачи);
- Меры ответственности сторон соглашения;
- Заключительные положения и данные сторон;
- Перечень документом, которые должны быть приложены к договору.
Подводные камни при купле-продаже окон ПВХ
Как правило, покупка пластиковых окон, а также их последующая установка не вызывает каких-либо серьезных проблем у потребителей. Соглашение исполняется в срок, а установка осуществляется в соответствии с заявленными требованиями.
Образец договора купли-продажи оптовой партии товаров.
Как выглядит договор купли-продажи муки, смотрите тут.
Однако могут быть и иные ситуации, когда фирма не спешит оказывать в срок, установленный подписанным соглашением услуги по установке пластиковых окон.
В первую очередь следует понимать, что рабочие, которые изготовили окна или которые осуществили их монтаж на месте, не являются ответственными лицами по составленному соглашению.
Так же не могут быть ответственными лица, которые осуществили доставку пластиковых окон.
Сотрудники, которые занимались составлением договора, согласованием условий изготовления, сроков доставки окон, также могут быть не виноватыми в том, что соглашение исполняется не так, как того требует заказчик или покупатель.
Ответственным лицом, как правило, в таких ситуациях считается сам покупатель, который поставил свою подпись на соглашении, не ознакомившись с ним должным образом.
На что обратить внимание при заключении договора на изготовление окон ПВХ?
Итак, до подписания документа необходимо обратить внимание на:
- Описание заказа. В соглашении должны быть показаны эскизы заказанных окон с описанием их технических характеристик, а также размеров. Если у заказа есть нестандартные условия установки, то эти условия обязательно должны быть отражены в документе;
- Размер пластиковых окон. В соглашении должно быть указано, кто именно осуществлял замеры (специалист или заказчик);
- Период времени, в течение которого окна должны быть установлены. Прежде чем подписывать документ, следует ознакомиться со сроком установки окон и проверить совпадает ли он с тем, который был указан сотрудником компании;
- Конкретный перечень производимых работ. Все услуги, которые были оплачены заказчиком, должны быть отражены обязательно. В состав этих услуг могут быть включены услуги по изготовлению, доставке и установке окон;
- Сведения о гарантии на установленные пластиковые окна. Поскольку установление гарантийных сроков на оказанные услуги в соответствии с законом не обязательно, многие компании не указывают об этом сведений в соглашении.
Договор на пластиковые окна. Скачать образец типового договора на установку ПВХ окон
Согласно статистике продаж, пластиковые окна на российском рынке все еще остаются самыми востребованными среди изделий подобного рода. Деревянные евроокна и светопропускающие конструкции из алюминия пока еще не завоевали сверхпопулярность среди нашего покупателя. Сегодня установка в дом пластикового окна является наиболее выгодным вариантом по соотношению цена/качество.
В любом городе сегодня множество фирм занимаются продажей и установкой окон из пластика. При этом заключаемый с покупателем договор по содержанию у всех разный. Что нужно знать и что должно быть прописано в нем как раз и будет подробно расписано в этой статье.
Зачем нужен договор на установку пластиковых окон.
Чтобы избежать неприятностей связанных с порядком оплаты, некачественной перевозкой окон (доставкой), установкой их в разрез с правилами, определяемыми ГОСТом и осуществлением гарантийных обязательств – для всего этого необходимо заключать договор.
Под общим понятием договора скрывается сразу две его составляющих : договор купли-продажи окна и договор на его установку.
Что должен включать в себя договор купли-продажи окна.
Обязательство фирмы по купле-продаже ПВХ изделия должно быть грамотно составлено с технической и с юридической точки зрения. Используемые материалы, названия производителей, комплектующие, размеры должны указываться точно, без ошибок и возможности двоякого прочтения.
При наличии в конструкции стеклопакета, состоящего из нескольких камер, непременно должно указываться их количество. Также в договоре должна прописываться марка и цвет применяемой фурнитуры .
Обязательным условием при оформлении договора купли-продажи окна является пункт о сроке доставки готового изделия до квартиры. Это немаловажное обстоятельство, так как при несоблюдении сроков доставки, вы будете иметь полное право отказаться от совершенной покупки (например, вам обещали привезти окна в октябре, а по факту привезли в морозный декабрь – месяц, когда из-за отрицательных температур на улице качественная установка пластиковых окон в априори невозможна).
Составление договора на монтаж ПВХ окон.
В этом документе обязательно наличие следующих пунктов на производство работ:
- демонтаж старых конструкций (если требуется);
- монтаж окон (№ ГОСТа);
- отделка откосов;
- установка подоконников;
- установка отливов;
- монтаж москитной сетки (если имеется).
- Работаем честно и без судебных разбирательств. Эти данные можно проверить
- Добросовестно выполняем обязательства и всегда идем на встречу
- Вместо множества офисов имеем очень хорошие цены, а так же бесплатную услугу «Мобильный офис»
- 10 Летняя гарантия на пластиковые окна. Без хитрых условий и мелкого шрифта в договоре
- Часть оплаты только после установки и проверки качества окон
- Личный менеджер всегда доступен и на связи. Даже в праздники и выходные
- Искренне советуем и помогаем с выбором, не навязывая ненужные услуги
- Большая часть заказов это повторные обращения и рекомендации
- Поклонники своего дела. Стажируемся в Европе
Каждый пункт должен быть основательно расписан и подкрепляться расчетами по стоимости .
Помимо этого в договоре на установку ПВХ окон прописывается порядок оплаты. Бывает два варианта внесения денежных сумм – с полной оплатой и с частичной (покупатель на стадии заказа вносит аванс, а окончательную сумму он оплачивает по завершении монтажа).
Также договор на пластиковые окна содержит пункт, касающийся обязательств покупателя. В нем расписывается необходимость в обеспечении свободного доступа к оконному проему, наличие достаточной освещенности в месте установки оконной конструкции, порядок окончательного расчета и т.д.
Договор на установку окон из пластика также должен включать в себя и гарантию работоспособности установленной конструкции. Обычно срок гарантии на ПВХ окна составляет три года.
Договор поставки и установки оконных металлопластиковых конструкций
к документации открытого конкурса на право заключения договора
на замену деревянных окон на стеклопакеты в помещениях ГУП ВЦКП по адресам:
-48, лит. А; ул. Есенина, 7; Котина, 2 к. 1
Шаумяна 28; наб. реки Фонтанки, д. 105, Лит. А
Договор поставки и установки
«__» _______ 2014г.
ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», .А., действующего на основании доверенности от 01.01.2001г., с одной стороны, и
______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.По настоящему договору Исполнитель обязуется установить в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение , являющееся неотъемлемой частью настоящего договора) оконные блоки (далее Изделия) со стеклопакетами, согласно условиям настоящего договора, взамен старых деревянных окон, сохраняя неизменными оконные проемы, по следующим адресам:
— Санкт-Петербург, ул.Чайковского, д.46-48, Лит.А, пом.27Н (3;4),
— Санкт-Петербург, ул.Есенина, Лит.А, 5Н (178),
— Санкт-Петербург, ул.Котина, к.1, Лит.А, пом.7Н; 5Н,
— Санкт-Петербург, ул.Шаумяна, Лит.А, пом.7Н(2),
— Санкт-Петербург, наб.реки Фонтанки, Лит.А, пом.15Н (далее по тексту – объекты),
а Заказчик своевременно принять и оплатить работы по установке Изделий.
1.2. Наименование видов и объем выполняемых работ, а также количество и стоимость материалов указаны в Ведомости объема работ (Приложение , являющееся неотъемлемой часть настоящего договора).
1.3. Работы выполняются в соответствии с Календарным планом (Приложение , являющееся неотъемлемой частью настоящего договора), в рабочее время и, по согласованию с Заказчиком – в нерабочее время.
1.4.Заказчик принимает работы по установке Изделий по Актам сдачи-приемки работ, подписанным ответственными лицами каждой из сторон. В Актах должно быть указано, что новые оконные блоки со стеклопакетами установлены взамен старых деревянных окон и размеры оконных проемов не изменены.
1.5. Право собственности на результат работ переходит к Заказчику после подписания Акта сдачи-приемки работ.
1.6. Работы выполняются собственными силами Исполнителя и с использованием сертифицированных материалов Исполнителя с надлежащим качеством.
2. Сумма договора и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость договора, включая стоимость материалов (Изделий), также стоимость произведенных замеров окон, откосов, подоконников и других конструкций для уточнения размеров Изделий, стоимость демонтажа старых деревянных окон, стоимость поставки Изделий со стеклопакетами в полной комплектации (подоконники, отливы), стоимость установки Изделий (подоконников, отливов), отделке откосов, вывоз строительного мусора, в соответствии с Приложение составляет ____________________________________, в том числе НДС 18% — __________________________.
2.2. Платежи по договору производятся в течение 3-х банковских дней с момента выставления счета.
2.3. Заказчик производит оплату в следующем порядке:
— аванс в размере 30 % от стоимости настоящего договора;
— платеж в размере 30 % от стоимости настоящего договора в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения письменного уведомления от Исполнителя о доставке оконных блоков и начале работ по установке Изделий;
— окончательный расчет в размере 40 % от стоимости настоящего договора в течение 3 (трех) банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.
Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Сроки и порядок выполнения работ
3.1. В случае просрочки Заказчиком авансового платежа и/или не предоставления Исполнителю доступа к оконным проемам срок производства работ сдвигается на количество дней просрочки.
3.2. Монтажные работы в неотапливаемых помещениях производятся при температуре не ниже -10°С. Дни с температурой воздуха ниже -10°С считаются нерабочими днями. Работы по наклейке монтажных лент производятся при температуре не ниже +5°С.
3.3. В случае нарушения срока установки по вине Заказчика штрафные санкции на Исполнителя по договору не начисляются, указанные сроки отодвигаются до устранения Заказчиком препятствий для выполнения работ.
3.4. В случае отсутствия ответственных лиц Заказчика на объекте в момент окончания работ по установке Изделий, Исполнитель направляет Заказчику Акты сдачи-приемки с письменным уведомлением о приемке работ. Мотивированный отказ от приемки может быть представлен Заказчиком письменно в течение 3-х дней с момента получения извещения о приемке, в противном случае, работы считаются выполненными, а результат принятым.
3.5. При обнаружении Заказчиком недостатков в ходе приемки результатов выполненных работ Стороны составляют рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков (дефектов) и сроки их устранения Исполнителем. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.
3.6. Стеклопакеты, разбитые при доставке и установке заменяются Исполнителем в течение 7 рабочих дней после окончания работ по установке по каждой партии изделий. При этом, если стеклопакеты разбиты при доставке и установке по вине Исполнителя, Заказчик может по истечение 7 рабочих дней применить штрафные санкции к Исполнителю.
4. Обязанности и ответственность сторон
4.1. Исполнитель при исполнении обязательств по настоящему Договору обязуется:
· обеспечить безопасное производство работ, а также разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;
· предоставить необходимые документы по требованию Заказчика для оформления акта-допуска;
· выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском;
· выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;
· назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;
· организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;
· обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать их правильное применение;
· содержать производственные участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства работ по Договору, в чистоте и порядке;
· обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;
· направить персонал, привлекаемый для выполнения работ, на вводный инструктаж ответственному за проведение вводного инструктажа Заказчика;
· предоставить список персонала, привлекаемого к выполнению работ, для обеспечения доступа на территорию Заказчика;
· обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами Заказчика;
· нести ответственность за причинение ущерба здоровью или имуществу третьих лиц в результате выполнения работ по настоящему Договору самостоятельно, без привлечения Заказчика.
4.2. Заказчик при исполнении обязательств по настоящему Договору обязуется:
· определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Исполнителю для производства работ по Договору;
· обеспечить подготовку (отключение/включение оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов работы действующего оборудования) к работам Исполнителя на нем или вблизи его на территории подразделения, обеспечивающую безопасность проведения работ на предоставленной Исполнителем территории (оборудовании);
· обеспечить доступ персонала Исполнителя на территорию производства работ с оформлением акта-допуска;
· провести и оформить вводный инструктаж работникам Исполнителя при допуске их на территорию;
· предоставить проектно-техническую и другую документацию, необходимую для производства работ Исполнителем.
4.3. После подписания настоящего договора изменение состава по количеству Изделий, размерам, дополнительной комплектации не допускается. В случае изменения Заказчиком конфигурации и/или комплектации изделий, изменения размеров конструкций, возникновения необходимости в проведении дополнительных работ, обе Стороны примут меры к уточнению состава и объемов работ, подписав Дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении первоначальной стоимости и/или сроков выполнения работ по настоящему Договору. Никакие устные соглашения по этому вопросу силы не имеют.
4.4. Заказчик обеспечивает Исполнителю необходимые условия (электропитание 220 В, освещение места работы, свободный подход к оконным проемам), свободный проезд автотранспорта Исполнителя к месту разгрузки Изделий.
4.5. При демонтаже старых оконных блоков Исполнитель несет ответственность за несоответствие размеров Изделий размерам оконных проемов.
4.6. Сохранность Изделий после установки на объекте обеспечивает Заказчик.
4.7. В случае повреждения окон третьими лицами (строительные работы, которые ведет Заказчик или его подрядчики, кража, которая привела к поломке окна и т.д.) Изделия восстанавливаются за счет Заказчика.
4.8. Исполнитель не несет ответственность за возможные разрушения внешних и внутренних откосов, а также повреждения отделки, возникшие в результате проведения работ по установке Изделий. Но при этом Исполнитель будет стремиться к тому, чтобы не допустить возможные разрушения внешних и внутренних откосов и повреждения отделки, а также соблюдать все необходимые строительные нормы и правила.
4.9. За просрочку выполнения обязательств по договору, кроме обязанности Заказчика по перечислению аванса в соответствии с п.2.3 Договора, виновная сторона уплачивает штрафные санкции в размере 0,1 % от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости договора. Оплата штрафных санкций не освобождает от принятых на себя обязательств.
4.10. Демонтаж металлических решеток (при их наличии) осуществляется силами Заказчика.
4.11. Ответственность за охрану труда, организацию работ, материальное обеспечение, обеспечение безопасных условий труда, проведение работ в исполнение настоящего договора, обеспечение нормативных требований окружающей среды, пожарной безопасности, трудовой дисциплины, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, возлагается на Исполнителя.
5. Качество и гарантийные работы
5.1. Исполнитель гарантирует соответствие Изделий (подоконников, отливов) техническим условиям в течение пяти лет, а на выполненные работы – один год со дня подписания Акта сдачи-приемки работ при условии установки конструкций Исполнителем и их эксплуатации Заказчиком в соответствии с «Правилами по эксплуатации и обслуживанию».
5.2. В случае обнаружения в ходе эксплуатации в течение гарантийного срока дефектов, возникших по вине Исполнителя, последний проводит необходимые гарантийные ремонтные работы.
5.3. Изделия соответствуют ТУ и ГОСТам на данную продукцию.
5.4. Гарантия не распространяется на Изделия, замер, доставку или установку которых Исполнителем не производились. Гарантия также не распространяется на комплектующие, предоставленные Заказчиком.
5.5. Претензии и заявки на выполнение гарантийных работ не принимаются Исполнителем в следующих случаях:
· явные механические повреждения изделий;
· нарушений правил эксплуатации изделий;
· загрязнения фурнитуры, уплотнительных прокладок, стеклопакетов и пластика строительными материалами в ходе отделочных работ (например: краска, цементный раствор, следы от термического воздействия, стружкой и т.п.).
6.Порядок разрешения споров
6.1. Стороны прилагают усилия, чтобы устранить возникающие разногласия путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны обращаются в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийного бедствия, военных действий, распоряжений правительства и местных органов власти и других обстоятельств, независимых от воли сторон и препятствующих выполнению договора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать указанные обстоятельства.
7.2. Сторона по договору обязана немедленно известить другую сторону о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более шести месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть договор без возмещения другой стороне убытков, но проведения взаиморасчетов.
8. Прочие условия
8.1. Договор действует с момента подписания Сторонами и до полного исполнения ими своих обязательств, но не более 60 календарных дней.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
8.3. Подписи факсимильного воспроизведения в Договоре не имеют юридическую силу.
8.4. Согласованные сторонами приложения к данному договору являются его неотъемлемой частью.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, другими нормативными актами.
8.6. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой стороны.
8.7. К настоящему Договору прилагаются:
— Приложение «Техническое задание»;
— Приложение «Ведомость объема работ»;
— Приложение «Календарный план».
9. Адреса и банковские реквизиты сторон
ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»
Юридический адрес: 191011, Санкт-Петербург, -3
Почтовый адрес: 190031, Санкт-Петербург, наб.реки Фонтанки, д.105
р/с № 000, в Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург
к договору № _____ от ______
1. Исполнитель своими силами и материалами должен выполнить работы по самостоятельному замеру окон, откосов, подоконников и других конструкций для уточнения размеров изделий и конструкций, демонтажу старых окон, поставке новых окон ПВХ со стеклопакетами в полной комплектации, подоконниками, отливами, установке новых окон, отделке откосов, установке подоконников, отливов, вывозу строительного мусора.
2. Примерные размеры, комплектация и количество окон:
Высота х ширина, мм
Примерный размер подоконника,
Замена деревянных окон на окна ПВХ со стеклопакетами, металлическими отливом и подоконником ПВХ, отделкой откосов пластиковыми сэндвич-панелями
ул. Котина, к. 1, лит. А
Замена деревянного окна на окно ПВХ со стеклопакетами, металлическим отливом и подоконником ПВХ, отделкой откосов пластиковыми сэндвич-панелями
ул. Есенина, лит. А
ул. Шаумяна, лит. А.
Замена деревянных окон на окна ПВХ со стеклопакетами, металлическими отливами и подоконником ПВХ, отделкой откосов пластиковыми сэндвич-панелями
Фальшпнакладки. (разметку фальшнакладок согласовать с Заказчиком!)
ул. Чайковского, д.46-48, лит. А
Замена деревянных окон на окна ПВХ со стеклопакетами, металлическими отливами и отделкой откосов строительными смесями
Внешний-коричневый-Согласовать с Заказчиком,
наб.р. Фонтанки, 105, лит. А.
Размеры окон, ширина откосов и подоконников даны приблизительно! Фактические размеры изделий уточняются непосредственно при замерах.
3. Стеклопакет однокамерный, профили VEKA EUROLINE 58 мм или аналог.
4. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем по настоящему договору.
— надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и изделий, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
— устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.
— наличие сертификатов на комплектующие и готовые оконные изделия.
5. Исполнитель обязан до начала работ по установке оконных блоков (Изделий) согласовать график выполнения работ с Заказчиком.
6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, нести риск уничтожения и повреждения результата выполненных работ до его сдачи Заказчику, обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности согласно действующему законодательству РФ.
7. Исполнитель самостоятельно вывозит в течение десяти календарных дней после завершения всех работ по настоящему Договору и их сдаче Заказчику, за пределы объекта, принадлежащие Исполнителю мусор, материалы, конструкции, временные сооружения.
Договор на поставку пластиковых окон
В некоторых случаях подрядчик — организация, или предприниматель, занимающиеся фактически установкой (монтажем) пластиковых окон, предлагают потребителю подписать договор под названием «договор поставки пластиковых окон» или «договор купли-продажи пластиковых окон». Согласно условиям такого договора, «поставщик» обязуется поставить (продать) «покупателю» пластиковые окна. На словах, разумеется, речь идет не только о покупке окон, но и их монтаже «поставщиком». Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы. Поэтому при появлении претензий по качеству монтажа окон, «поставщик» начинает утверждать, что он только продавец, за качество установки по договору не отвечает. И в самом деле, у потребителя отсутствуют доказательства произведенного монтажа именно «поставщиком», последний не подписал никаких актов, не зафиксирован факт проведения им работ какими-либо иными документами. Что делать потребителю в данном случае?
Во-первых, необходимо знать, что название договора не влияет на его природу. Суд квалифицирует договор не исходя из его наименования в «шапке», а анализирует все его условия, устанавливает исходя из этого действительную волю сторон. Поэтому, несмотря на то, что стороны поименованы в договоре как «поставщик» и «покупатель», при наличии в договоре условий о монтаже договор будет являться подрядным со всеми вытекающими правовыми последствиями. Кроме того, не лишними по делу будут и свидетельские показания, подтверждающие факт установки окон именно «поставщиком».
Так, например, по одному из дел судом постановлено: расторгнуть договор на поставку двух изделий из ПВХ-профиля (пластиковых окон) с комплектующими, взыскать с ИП в пользу потребителя уплаченную по договору сумму.
При этом суд указал следующее.
Истец (потребитель) утверждает, что предметом договора являлась поставка окон с оказанием ответчиком работ по демонтированию старых окон и монтажу новых окон, что ответчиком фактически и было осуществлено.
Ответчик, не отрицая факта заключения договора, ссылаются на то, что предметом договора являлась только доставка окон истцу, выполнение работ по монтажу условиями договора не предусматривалось.
Анализируя содержание спорного договора, суд приходит к выводу, что данный договор был заключен на выполнение работ по изготовлению и установке пластиковых окон.
Исходя из содержания договора, заключенного между Вальковой С.В. и индивидуальным предпринимателем Федоровым И.В., данный договор не может быть расценен как договор поставки либо купли-продажи. Исходя из буквального значения содержащихся в договоре слов и выражений, речь в нём идет о выполнении работ.
Так, в п. 1.1 указано, что поставщик обязуется выполнить работы, в п. 1.3 – что заказчик обязуется уплатить цену . в том числе стоимость работ . ; в п. 2.3 – после окончания работ заказчик и поставщик подписывают акт приема выполненных работ; в п. 2.5 – в случае обнаружения скрытых недостатков в выполненных работах поставщика, заказчик обязан сообщить об этом в течение двух дней; в п. 3.2 — полный расчет должен быть осуществлен до окончания всего комплекса работ; в п. 3.3. – в случае необходимости проведения поставщиком дополнительных работ, они предварительно оплачиваются в полном объеме.
Параграф 4 договора называется «Порядок приемки результата работ». Таким образом, из содержания договора в полной мере прослеживаются обязанности сторон и цель договора с учетом выраженной воли обоих лиц. Из буквального толкования текста договора следует, что индивидуальный предприниматель обязуется выполнить именно работы.
Истицей при обнаружении недостатков в установленных пластиковых окнах была направлена претензия ответчику с требованием устранения недостатков.
Данное требование ответчиком исполнено не было.
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем ( см. подробнее апелляционное определение Новоалтайского городского суда Алтайского края от 26 июня 2012 года, дело № 11-32/2012).
Отсутствие существенных условий договора подряда
Иногда ответчик, являющийся исполнителем по договору на установку пластиковых окон в целях избежания гражданско-правовой ответственности, ссылается на отсутствие всех существенных условий в договоре подряда.
Например, суд посчитал что договор подряда на установку и монтаж оконных блоков является заключенным.
Ответчик ссылался на то, что договор является незаключенным, т.к. в нем отсутствуют существенные условия. Это означает, что у ответчика нет обязанности перед истцом по выполнению работы, следовательно, нельзя говорить о том, что срок договора был нарушен.
Анализируя содержание спорного договора, суд пришел к выводу, что его сторонами согласованы его существенные условия, т.е. его предмет. Так, из договора видно, что ответчик услугу по изготовлению оконных блоков из профиля TEPLOKON, а также их установку в соответствии с п. 5.1. договора. В п. 5.1. договора перечислены необходимые работы, которые должен был выполнить Исполнитель.
Суд пришел к выводу о том, что предметом спорного договора является монтаж и установка четырех оконных блоков из профиля TEPLOKON, с отделкой откосов наружных, установкой слива и пластикового уголка ( см. подробнее решение Гурьевского городского суда Кемеровской области от 07.06.2012г.).
Типовой договор на поставку пвх конструкций
Образец договора, который должны заключить поставщик окон и покупатель.
ДОГОВОР № ____________ Дата заключения: ____.____._______
Общество с ограниченной ответственностью «_____________________________________»,
далее именуемое «Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании доверенности от 10.03.2006 г., с одной стороны;
Гражданин(ка)_____________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)
проживающий(ая) по адресу:
имеющий(ая) документ, удостоверяющий личность:
Паспорт. серия: ___________, N: ____________, дата выдачи: ____________, кем выдан: ________________________________ далее именуемый(ая) «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии и на условиях настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по изготовлению, доставке и установке (монтажу) металлопластиковых конструкций* из ПВХ профиля компании __________________(далее – изделия), а Заказчик обязуется создать Исполнителю условия для надлежащего выполнения названных работ, принять результаты выполненных работ и оплатить их.
1.2.Исполнитель обязуется выполнить работы в порядке и на условиях, согласованных сторонами в счете -заказе, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Исполнитель выполняет работы с соблюдением обязательных требований ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», ГОСТ 30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».
1.3. Исполнитель гарантирует сохранение качества и работоспособности изделий, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, указанных в Гарантийном талоне на изделия, в течение следующих гарантийных сроков:
— на металлопластиковые конструкции в течении ______ лет, с момента передачи Заказчику;
— на монтаж в течении ________ лет, с момента передачи результатов работ Заказчику (гарантии не распространяются на изделия замер, доставку и монтаж которых Исполнитель не осуществлял).
1.4.Исполнитель гарантирует, что все материалы и комплектующие, применяемые в изделиях имеют соответствующие сертификаты и разрешения. Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ обязательным требованиям государственных стандартов Российской Федерации. В момент заключения настоящего договора Заказчик предупрежден Исполнителем о том, что:
— Конкретный состав и объем работ, выполняемых в соответствии с настоящим договором, указан в Счете-заказе.
— В случае изменения конструкции изделий относительно существующего архитектурного решения здания, необходимо получение согласования с соответствующими органами государственной власти Краснодара;
— применение не открывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений.
1.5. Исполнитель обязуется установить изделия по следующему адресу, указанному Заказчиком:
2. Обязательства сторон
2.1.1.Точно сформулировать условия заказа. Внимательно, ознакомиться с листом замеров. При наличии вопросов уточнить их у замерщика и при необходимости потребовать внесения соответствующих изменений в лист замеров. Проверить соответствие данных, указанных в листе замеров, данным Счета-заказа. Подписать лист замеров и Счет-заказ. С момента подписания сторонами названных документов, условия настоящего договора об объеме, порядке и условиях выполнения работ считаются согласованными и вступают в силу. Исполнитель не несет ответственности за правильность и достоверность замеров, предоставленных Заказчиком самостоятельно или выполненных по заданию Заказчика третьими лицами.
2.1.2.Обеспечить Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: получение всех разрешений и согласований, необходимых для установки изделий, обеспечение доступа работников Исполнителя к месту установки изделий, указанному в пункте 1.5 настоящего договора, в согласованное сторонами время; обеспечение освещения места производства работ; обеспечение подключения инструментов Исполнителя к электрической сети (220 В, 50 Гц); освобождение места установки изделий от лишних предметов, в том числе: обеспечение свободного подхода к оконным и (или) дверным проемам; укрытие мебели, полов, стен и иного имущества от строительного мусора, уборки с места производства работ пожароопасных предметов.
2.1.3.В дни доставки и монтажа, в согласованное сторонами время, находиться на месте производства работ или обеспечить присутствие своего дееспособного представителя, для осуществления действий по приемке результатов выполненных работ.
В случае отсутствия Заказчика (его представителя) на месте производства работ, сроки доставки и монтажа изделий, переносятся Исполнителем в соответствии с его производственным графиком и заново согласовываются с Заказчиком. Повторная доставка изделий и выезд бригады монтажников оплачиваются Заказчиком дополнительно.
Простой бригады монтажников, вызванный не исполнением Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 2.1.2, оплачивается из расчета __________ рублей за чел./час.
2.1.4. Обеспечить сохранность акта сдачи-приемки работ и предъявить его бригадиру монтажников для оформления по первому требованию.
2.1.5.Принять результаты работ выполненных Исполнителем. При наличии претензий к качеству, выполненных работ указать их в Акте сдачи-приемки работ. В случае утраты акта сдачи-приемки работ и (или) отказа от его подписания работы считаются принятыми фактически. Претензии в отношении недостатков, не указанных в акте сдачи-приемки, Исполнитель не рассматриваются.
2.1.6. Своевременно и в полном объеме оплатить работы.
2.2.1. Выполнить работы из своих материалов, в порядке и на условиях, указанных в Счете-заказе.
2.2.2. Выполнить работы в срок, согласованный сторонами. Сроки завершения отдельных этапов работ, приведены на первой странице настоящего договора.
2.2.3. Выдать Паспорт на установленные изделия, после исполнения Заказчиком всех условий настоящего договора.
2.2.4.Сложить строительный мусор, оставшийся после демонтажа старых изделий и монтажа, новых в мешки. Вынос и вывоз мусора, оставшегося после демонтажа старых изделий и монтажа новых изделий осуществляется силами Заказчика.
2.3.Передача результатов работ Исполнителем и их приемка Заказчиком фиксируется:
— работы по изготовлению и доставке изделий в накладной;
— работы по монтажу изделий и дополнений, отделке откосов в Актах сдачи-приемки работ.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.
3.1.Общая стоимость работ согласована сторонами и приведена в Счете-заказе. Расчеты между сторонами производятся в российских рублях.
3.2.Заказчик обязуется уплатить согласованную сторонами общую цену в следующем порядке: 70 % (семьдесят) процентов общей стоимости работ уплачиваются Заказчиком наличными денежными средствами в кассу Исполнителя в момент подписания настоящего договора. Оставшиеся 30 % (тридцать) процентов общей стоимости работ уплачиваются Заказчиком наличными денежными средствами в кассу Исполнителя на следующий день, после приемки выполненных работ. Право собственности на изделия переходят к Заказчику с момента полной оплаты. В случае не соблюдения Заказчиком сроков внесения предоплаты сроки выполнения работ по настоящему договору отодвигаются на время просрочки платежа.
4. Прием результатов, выполненных работ.
4.1.Прием результатов выполненных работ осуществляется поэтапно: приемка изделий, приемка результатов монтажа изделий и дополнений, отделки откосов.
4.2.Исполнитель обязуется в срок, указанный в графе «Дата доставки» доставить готовые изделия по адресу, указанному в п. 1.5 настоящего договора и предъявить изделия для осмотра и проверки качества Заказчику. Заказчик обязан с участием представителя Исполнителя осмотреть изделия, проверить их качество и соответствие изделий условиям Счета-заказа. При отсутствии со стороны Заказчика претензий к качеству и соответствию изделий условиям Счета-заказа, Заказчик обязан подписать накладную. При наличии со стороны Заказчика претензий к качеству и соответствию изделий условиям Счета-заказа, на оборотной стороне накладной делаются соответствующие отметки, заверяемые подписью Заказчика (его представителя) и подписью представителя Исполнителя. Устранение выявленных недостатков осуществляется Исполнителем безвозмездно в разумный срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания накладной. В исключительных случаях (отсутствия необходимых материалов, комплектующих и тому подобных обстоятельств не зависящих от воли Исполнителя) срок устранения недостатков может быть увеличен, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней. С момента подписания накладной, изделие находиться на ответственном хранении у Заказчика и риск случайной гибели или повреждения изделия переходит к Заказчику.
В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания накладной, изделие возвращается на склад Исполнителя и до момента урегулирования разногласий удерживается Исполнителем. Повторная доставка изделия осуществляется за счет Заказчика, а монтаж изделия производиться, после сто процентной оплаты общей стоимости работ и дополнительных расходов, понесенных Исполнителем вследствие необоснованного отказа Заказчика от приемки выполненных работ.
4.3. После выполнения каждого этапа работ (монтаж изделий, монтаж дополнений, отделка откосов) Заказчик обязан совместно с представителем Исполнителя осмотреть и проверить качество выполненной работы, и при отсутствии претензий подписать Акты сдачи-приемки соответствующего этапа.*
При наличии со стороны Заказчика претензий к качеству выполнения работ, сторонами в Актах сдачи-приемки делаются соответствующие отметки.
Устранение недостатков работ осуществляется в сроки, предусмотренные в п. 4.2 настоящего договора.
5. Ответственность сторон
5.1.Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров. Если стороны не пришли к единому соглашению, спор передается на рассмотрение суда в соответствии с законодательством РФ.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством России.
5.3. За несвоевременную или неполную оплату выполненных работ Заказчик несет ответственность в виде
пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки платежа, но не более общей стоимости работ.
5.4.Исполнитель не несет ответственности за несоответствие результатов выполненных работ, требованиям указанным в п. 1.4 настоящего договора, если, не смотря на сделанное предупреждение Заказчик не изменит свои требования до момента подписания в Счета-заказа.
* В случае, если в Счете-заказе не предусмотрена обязанность выполнить работы по заделке откосов, Подрядчиком не выполняются работы по гидроизоляции и пароизоляции монтажного шва. В этом случае Заказчик самостоятельно несет риск негативных последствий от отсутствия такой изоляции.
6. Заключительные положения
6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
6.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7. Перечень документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
7.1.Лист замера.
7.2. Счет-заказ.
7.3.Накладная.
7.4. Акты сдачи-приемки.
7.5.Паспорта на изделия.
7.6.Гарантийный талон.
Счет-заказ и два экземпляра акта сдачи-приемки работ переданы Заказчику в момент подписания настоящего договора. Один экземпляр акта сдачи-приемки работ после подписания сторонами подлежит возврату Исполнителю. В случае невозвращения одного экземпляра акта сдачи-приемки Исполнителю, Заказчику не выдаются паспорта на изделия. Выдача паспортов на изделия в этом случае осуществляется только после восстановления акта сдачи-приемки выполненных работ.
Договор на окна и остекление при авансовой оплате
[Иванов И.И]. именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Исполнитель [Наименование Исполнителя], с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется на условиях настоящего Договора самостоятельно или с привлечением контрагентов выполнить следующие действия:
1.1.1. Продать конструкции из ПВХ, дерева, либо алюминия (далее — Изделия) Размеры, конструкция, стоимость и описание Изделий указать в Приложении №1 к настоящему Договору (Спецификация) и согласовать с Заказчиком.
1.1.2. Доставить Изделия и комплектующие на объект Заказчика по адресу: [Адрес доставки и установки] за его счет. Стоимость доставки согласовывается с Заказчиком в Приложении №1 к настоящему Договору.
1.1.3. Начать выполнение комплекса работ/услуг по демонтажу/монтажу Изделий на объекте Заказчика в оговоренный договором срок. Срок начала работ указывается в шапке договора. Стоимость и перечень указанных работ согласовать в Приложении №1 к настоящему Договору.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Общая стоимость Изделий и работ/услуг согласно данного Договора составляет: (50 000) Пятьдесят тысяч рублей, 00 копеек и определяется в соответствии с Приложением №1.
2.2. При заключении настоящего Договора Заказчик вносит АВАНСОВЫЙ Платеж в размере не менее 70 % от общей стоимости согласно настоящего Договора, что составляет (40 000) Сорок тысяч рублей, 00 копеек.
2.3. Доплата по настоящему Договору составляет: (10 000) Десять тысяч рублей, 00 копеек и производится в день окончания работ мастеру.
2.4. В случае, когда работы по п.п. 1.1.3 выполняются силами Заказчика, Платеж составляет 100% стоимости настоящего Договора, что составляет: (50 000) Пятьдесят тысяч рублей, 00 копеек.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента окончательного исполнения Сторонами своих обязательств.
3.2. Срок исполнения работ, предусмотренных п.1.1.1. настоящего Договора, составляет: [срок] дней от даты внесения Платежа Заказчиком.
3.3. Дата доставки изделий указывается в шапке настоящего договора на листе №1 и происходит при соблюдении Заказчиком условий оплаты в соответствии с п.п. 2.2.
4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
4.1. Материалы и Изделия Исполнителя, а также работы, осуществляемые Исполнителем, соответствуют стандартам и строительным нормам, действующим на территории РФ, относящимся к предмету Договора.
4.2.– 4.4 Гарантийные обязательства указанные в данных пунктах обозначены на указанной странице
4.5. Гарантия не распространяется:
4.5.1. на те случаи, когда ухудшение качества Изделий или ее неработоспособность произошли не по вине Исполнителя;
4.5.2. на Изделия, в случае доставки, монтажа и отделки откосов силами Заказчика;
4.5.3. на Изделия при несоблюдении Заказчиком условий их эксплуатации;
4.5.4. На изделия и монтаж в случае проявления дефектов вызванных недостатками эксплуатационного скрытого и явного характера (трещина в плите, нарушенная гидроизоляция стыка плит, перекосы плит и перекрытий, естественная старость дома, и.т.д.).
4.5.5. На изделия и работы, при несоблюдении условий оплаты указанных в п.2.2. и п.2.3.
4.6. Устранение выявленных Заказчиком недостатков работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, производится в течение 15 рабочих дней с момента обращения. Исполнитель не несет ответственность за недостатки (дефекты) Изделий, обнаруженные в пределах гарантийного срока, которые появились вследствие неправильной эксплуатации, ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильной установки продукции силами Заказчика и в результате транспортировки, осуществляемой Заказчиком. В случае ухудшения качества Изделий или выхода из строя фурнитуры вследствие нарушения условий их эксплуатации, Заказчик производит ремонт за свой счет.
4.7. Устранение недостатков Изделий и/или комплектующих выявленных на этапе приемки Изделий и мешающих дальнейшему ходу выполнения работ, устраняются в течение пяти рабочих дней с даты следующей после получения заявки о выявлении недостатков, при этом сроки выполнения всех обязательств по данному Договору смещаются на срок, необходимый для исправления выявленных недостатков. В случае если выявленные недостатки требуют переделки каких-либо Изделий, срок исправления недостатков должен быть не более срока изготовления самого заказа.
4.8. Все претензии по настоящему Договору принимаются к рассмотрению в случаях:
— при условии полной оплаты Заказчиком работ и услуг по данному Договору;
— при наличии у Заказчика Договора и Акта приема-сдачи работ.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.
В рамках исполнения настоящего Договора Заказчик и Исполнитель имеют права и берут на себя следующие обязательства:
5.1. Права Заказчика:
5.1.1. В любое время интересоваться ходом работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, путем телефонных переговоров с диспетчерами и менеджером соответствующего заказа;
5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1. Точно сформулировать требования к монтажу, изделиям и их свойствам. Заострить внимание Исполнителя на важных для себя моментах, если такие есть.
5.2.2. В случае изменения проемов Заказчиком или третьими лицами после замера проведенного Исполнителем, Исполнитель снимает с себя ответственность за несоответствие размеров Изделий и проемов и невозможность установки готовых Изделий.
5.2.3. Принять Изделия и материалы путём подписания Накладной, в случае несогласия отразить это в письменном виде с указанием причин. Сохранность готовых Изделий от даты доставки до даты монтажа обеспечивает Заказчик.
5.2.4. Подготовить место для складирования новых конструкций, а также для проведения работ по демонтажу старых конструкций и монтажу новых конструкций.
5.2.5. Обеспечить доступ к исправной точке электропитания.
5.2.6. Предпринять необходимые меры: — для сохранения пола и мебели,- для обеспечения беспрепятственного доступа к монтажному проему,- для отсутствия автотранспорта под оконными проемами,- согласовать в письменной форме с соседями прилегающих квартир возможность проведения Исполнителем работ согласно настоящего Договора в выходные дни.
5.2.7. При доставке внимательно осмотреть все Изделия, включая стеклопакет, профиль, подоконники, водоотливы, наличники и нащельники, москитную сетку, соединители и расширители и.т.д., а также их элементы, поверхность, углы и пр. на наличие повреждений и дефектов.
5.2.8. Проинформировать Исполнителя в письменном виде о нестандартных особенностях объекта, таких как: наличие в стенах труб водяного отопления, электрической проводки и т.п., которые могут явиться причиной физического, материального ущерба, причиненного одной из сторон данного Договора, кроме того, проинформировать Исполнителя о планируемых изменениях после монтажа конструкций (установка подвесных потолков, подъём уровня пола, увеличение толщины стен и пр.).
5.2.9. Производить Платежи согласно п.п. 2.2 и 2.3 настоящего Договора.
5.2.10. Принять результат работ путём подписания Акта приема — сдачи работ, выполненных Исполнителем, при наличии в нем явных недостатков, отразить их в письменной форме в Акте.
5.2.11. Заказчик предупрежден о возможности появления конденсата при следующих условиях:
— отсутствует или не должным образом работает вентиляция помещения;
— наличие изолирующих перегородок между окном и батареей;
— уровень влажности в помещении более 35%;
— используется одно стекло, либо однокамерный стеклопакет без энергосбережения;
— помещение проветривается менее 10 минут в сутки; Также Заказчик предупрежден, что выпадение конденсата на стекле НЕ ЯВЛЯЕТСЯ дефектом оконного Изделия.
5.2.12. Письменно уведомить Исполнителя о повреждениях на Изделиях и дополнительной комплектации, выявленных после окончания монтажа, но не позднее 2-х рабочих дней с момента окончания работ.
5.2.13. Заказчик обязан проинформировать Исполнителя о переносе дат монтажа, доставки, отделки откосов, возникших по инициативе Заказчика в письменном виде за 2 рабочих дня до сроков, оговоренных в данном Договоре. В этом случае Исполнитель оставляет за собой право о назначении новых сроков доставки, монтажа, отделки откосов по данному Договору.
5.2.14. Заказчик предупрежден и согласен с тем, что ПВХ и деревянные окна необходимо самостоятельно переводить в зимний/летний режим прижима фурнитуры с помощью регулировки эксецентриков, в противном случае Исполнитель снимает с себя ответственность за продувания либо за разрушение уплотнителя.
5.2.15. При расторжении Договора по инициативе Заказчика, не вследствие нарушения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, Заказчик обязан возместить Исполнителю материальные затраты по выполнению условий настоящего Договора.
5.3. Права Исполнителя:
5.3.1. Расторгнуть Договор при невыполнении Заказчиком всех или части условий по его оплате. При этом суммы, внесенные ПОКУПАТЕЛЕМ в оплату фактически изготовленной Исполнителем по настоящему Договору продукции (работам, услугам), остаются в распоряжении Исполнителя.
5.3.2. В случае несоблюдения Заказчиком условий предусмотренных в п.2.3., Исполнитель имеет право не принимать претензии к качеству Изделий, а также работ, до момента пока Заказчик не произведет полный расчет с компанией.
5.3.3. Производить аудио запись разговоров, либо их фрагментов, а также обращений и заявлений Заказчика.
5.3.4. Производить доставку с 9:00 до 18:00, а в некоторых случаях и позже. Время доставки не гарантируется, а сама доставка может происходить в несколько этапов.
5.4. Обязанности Исполнителя:
5.4.1. Выполнить весь комплекс работ согласно настоящего Договора качественно и в установленные сроки.
5.4.2. Передать результат работ Заказчику по Накладной и Акту приема — сдачи выполненных работ.
5.4.3. Осуществлять гарантийное обслуживание в рамках данного Договора.
5.5. В случае если Изделия и их элементы, либо работы не могут быть приняты по вине Заказчика (например: Заказчик или его представитель отсутствует или отказывается подписывать документы, нет в наличии необходимых документов, отсутствует освещение, и т. д.), то это не является нарушением сроков по Договору Исполнителем и днем исполнения обязательств по заказу считается день несостоявшейся передачи/сдачи заказа. Этот факт отражается в акте, подписываемом двумя представителями Исполнителя. Исполнитель в этом случае вправе отвезти Изделия к себе на склад и взыскать с Заказчика все дополнительные расходы связанные с непринятием Изделий, в том числе затраты за дополнительный автопробег в размере стоимости доставки, а также расходы по хранению на складе Исполнителя и вторичной доставке.
5.6. Заказчик полностью доверяет процесс установки Исполнителю и обязуется не препятствовать проведению монтажных работ, каким-либо образом, в том числе путем постоянного навязчивого визуального контроля процесса установки и внесения в него своих коррективов.
5.7 Исполнитель использует монтажные материалы на свое усмотрение.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
6.1. В случае, если замер проемов Заказчик производит самостоятельно, то Исполнитель не несет ответственность за последствия, связанные с неточностью указанных размеров.
6.2. Заказчик предупрежден и согласен с тем, что возможны повреждения демонтируемых (старых) оконных конструкций (в т.ч. стекол и стеклопакетов), откосов, подоконников и отливов, проема, а также обоев и плитки, примыкающих к откосам. При этом Исполнитель не несет ответственности за данные повреждения.
6.3. Гидро- и паро- изоляция «монтажного шва», также как и отделка внутреннего и внешнего оконных откосов (необходимость в которых возникает после установки Изделий Исполнителем),осуществляются по дополнительному соглашению сторон.
6.4. При выявлении скрытых дефектов проемов, обнаруженных во время демонтажа старых конструкций, стоимость работ по монтажу увеличивается на сумму, равную стоимости дополнительных материалов и работ по согласованию с Заказчиком. В случае, если устранение выявленных дефектов проемов требует значительных временных затрат, Исполнитель не несет ответственности за срыв сроков монтажа и отделочных работ. Данный факт фиксируется Сторонами в письменной форме.
6.5. Основанием для расторжения данного Договора является нарушение Исполнителем сроков доставки и проведения работ, указанных в п.п. 3.2 и п.п.3.3. более чем на 50 рабочих дней при условии оплаты Заказчиком всей суммы Договора. За нарушение Исполнителем сроков оказания услуг, Заказчик в праве потребовать пени в размере 0,1 % от стоимости просроченной услуги, за каждый рабочий день просрочки, но не более стоимости услуги.
6.6. Заказчик имеет право предъявить требования на выплату пени в течение 10 рабочих дней после фактической сдачи несвоевременно выполненного заказа.
6.7. За нарушение Заказчиком сроков внесения окончательной оплаты, он выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы, за каждый день просрочки, но не более данной суммы.
6.8. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.
6.9. Монтажные работы не могут производиться при температуре ниже -15?С, (при остеклении балконов и лоджий не ниже -10?С), сильном дожде или грозе, силе ветра более 10 м/с, в этом случае Исполнитель вправе перенести дату монтажа, а также дату окончания работ по согласованию с Заказчиком.
6.10. В случае установки Изделий силами Заказчика, Исполнитель не несет ответственности за монтажные работы.
6.11. В случае установки внутренних и наружных откосов (а также в случае их не установки) силами Заказчика, Исполнитель не несет ответственности за возможное появление на откосах, Изделиях: конденсата, промерзания, растрескиваний (откосов), а также за сохранность монтажных швов.
6.12. Заказчик принимает на себя всю ответственность и обязательства перед городскими органами управления и надзора за все виды работ, производимые Исполнителем согласно настоящего Договора.
6.13. Заказчик делает свой выбор осознанно и компетентно.
6.14. Заказчик предупрежден, что пропорции Изделий и их отдельных элементов, изображенных в Приложении №1 к настоящему Договору, могут не соответствовать действительности.
6.15. Если дефект Изделий, возникший до подписания акта приема-передачи Изделий, который Заказчик мог увидеть при приеме Изделий, обнаруживается после установки Изделий, и для устранения этого дефекта потребуется демонтировать установленные Изделия, их элементы, откосы, то демонтаж и последующая установка Изделий, а так же их элементов, откосов, должна быть повторно оплачена Заказчиком в полном объеме.
6.16. Если Исполнитель не производит малую часть работ или услуг, либо в комплекте отсутствует какой-либо аксессуар, то сумма доплаты может быть уменьшена на соответствующую стоимость услуги, либо аксессуара в том размере, который указан в договоре, при этом Исполнитель обязуется доукомплектовать заказ или выполнить недостающую услугу. Например, если Исполнитель не произвел установку москитной сетки, то сумма доплаты может быть уменьшена только на стоимость этой сетки, но не целиком. В случае отказа Заказчиком оплачивать оставшуюся часть доплаты Исполнитель имеет право истребовать пени в размере 1% от просроченной суммы, за каждый рабочий день просрочки, но не более данной суммы.
6.17. Заказчик предупрежден, что световой проем новых изделий изменится в меньшую сторону по сравнению со старыми окнами.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторона освобождается от ответственности за невыполнение своих обязательств, если это невыполнение или ненадлежащее выполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы: стихийными бедствиями, военными конфликтами.
7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.
7.3. По окончанию действия таких обстоятельств выполнение сторонами обязанностей по Договору возобновляется, если иное не будет согласовано сторонами.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложениям действительны, если совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором, либо в соответствии с действующим законодательством России.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, текст которых идентичен и имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8.4. Заказчик подтверждает, что ему предоставлена полная информация о потребительских свойствах товара, его особенностях, внешнем виде, изготовлении, эксплуатации, монтаже откосов и порядке проведения отделочных работ.
8.5. Подписание «Акта Сдачи-Приема законченной работы» возможно любым совершеннолетним представителем Заказчика. Подпись представителя имеет такую же юридическую силу, как и подпись заказчика.
8.6. В случае переноса доставки по вине Заказчика за один рабочий день до оговоренной настоящим договором даты, либо в день доставки, ее стоимость оплачивается повторно, а сроки исполнения смещаются до ближайших возможных дат.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Копирование материалов данного сайта без согласия Владельца запрещено.
Тел: +7(812)313-26-31 . Другие контакты. Санкт-Петербург 2006–2020г.
