- Предмет договора
- Порядок исполнения договора
- З. цена и сумма договора
- Порядок расчетов
- Ответственность сторон
- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
- Срок действия договора
- Дополнительные условия
- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
- Подписи сторон
ДОГОВОР ПОДРЯДА на монтаж ПВХ окон
1.2. Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором.
1.4. В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно.
2.1.1. Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:
- Согласованный заказ и схему на монтаж (Приложение №1 к настоящему Договору).
- Договор на монтаж ПВХ окон.
2.1.3. Монтаж осуществляется в течение __________ рабочих дней.
2.2. Заказчик принимает работу Исполнителя по монтажу «_____» _______________2016 года.
З. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА
3.1. Оплата производится по ценам, настоящего Договора и включает в себя стоимость ПВХ изделий и работ по монтажу в соответствии с Приложениями №1, №2.
3.2. Общая сумма договора составляет __________ рублей.
3.3. Авансовый платеж составляет __________ рублей.
4.1. При подписании настоящего Договора, Заказчик оплачивает авансовый платеж.
4.2. После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет __________ рублей.
5.2. В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере __________% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более __________% от суммы договора. Если срок сдачи выполненных работ нарушен по вине Заказчика (Заказчик не обеспечил своевременный доступ работников Исполнителя и надлежащие условия для выполнения Исполнителем данного договора), Заказчик выплачивает Исполнителя неустойку в размере __________% от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более __________% от суммы договора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами.
7.2. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на __________ месяцев.
2.2. Заказчик принимает работу Исполнителя по монтажу « » 2014 года.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
7.2. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде.
Договор подряда на монтаж ПВХ окон
ДОГОВОР ПОДРЯДА
Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора).
2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка:
2.1.1. Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:
3.3. Авансовый платеж составляет рублей.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.2. После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут. При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика.
8.5. Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде.
8.7. С момента подписания настоящего Договора, устные договоренности теряют силу.
на монтаж ПВХ окон
1.3. Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора.
2.1.2. После подписания Заказчиком данного Договора и Приложения №1, Договор считается вступившим в силу.
2.1.3. Монтаж осуществляется в течение рабочих дней.
2.3. Заказчик обязан уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями №1, №2 к настоящему Договору, по окончании монтажа.
3.2. Общая сумма договора составляет рублей.
4.3. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ.
5.2. В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора. Если срок сдачи выполненных работ нарушен по вине Заказчика (Заказчик не обеспечил своевременный доступ работников Исполнителя и надлежащие условия для выполнения Исполнителем данного договора), Заказчик выплачивает Исполнителя неустойку в размере % от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора.
5.3. Заказчик обязан при подписании Договора проверить и утвердить места установки, конфигурацию конструкции, отраженные в Приложении №1. После подписания Договора и Приложения №1 претензий Заказчика по конфигурации и конструкции не принимаются.
5.4. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы. В случае нарушения технологии устройства у Заказчика, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика письменно в Приложении №2, ответственность за качество работ в этом случае Исполнитель не несет.
8.1. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем. В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ.
8.6. Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде.
Договор на установку окон пвх образец
Договор подряда на монтаж пластиковых окон
Тип документа: Договор строительного подряда
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Договор подряда на монтаж ПВХ окон, как и все подобные документы, имеет обязательные реквизиты. Среди них мы отмечаем:
- общие условия составления договора
- предмет
- стоимость услуг
- права и обязанности каждой из указанных сторон.
Общие условия составления договора
Подрядчик берет на себя определенные, предусмотренные договором, обязательства, а именно – установить, изготовить изделия ПВХ. Вся работа выполняется материалами подрядчика, а также им лично. Материалы, которые используются в процессе деятельности, оплачиваются заказчиком. После того, как будет полностью оплачена работа исполнителя, то есть подрядчика, все права собственности на изделие переходят к заказчику. Это в строгом порядке оговаривается в документе.
Стоимость услуг
Стоимость услуг отдельно оговаривается в каждом случае и зависит от ряда факторов. Главное – это то, чтобы стороны согласились на указанную сумму. Заказчику выдается счет, куда входит оплата материалов в том числе. Также отдельно оплачивается доставка и установка ПВХ окон, если это прописано в самом договоре. Порядок оплаты оговаривается в индивидуальном порядке. Он может быть произведен как предварительно, так и после завершения работ.
Новые статьи
У большинства балкон или лоджия используются как хранилище ненужных вещей или для сушки белья. Многие
Балкон или лоджия – неизменные спутники жилых домов. К сожалению, очень редко собственники
При возведении деревянных строений, в частности домов из бруса, когда дело доходит до оконных проемов у
Балкон – небольшое домашнее пространство, которое не воспринимается как комната, а скорее как
Обычно после того как работы по остеклению и утеплению лоджии подходят к концу, переходят к отделке
Справочник юриста
Типовой договор на поставку пвх конструкций
Образец договора, который должны заключить поставщик окон и покупатель.
ДОГОВОР № ____________ Дата заключения: ____.____._______
Общество с ограниченной ответственностью «_____________________________________»,
далее именуемое «Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании доверенности от 10.03.2006 г. с одной стороны
(Фамилия, Имя, Отчество)
проживающий(ая) по адресу:
имеющий(ая) документ, удостоверяющий личность:
Паспорт. серия: ___________, N: ____________, дата выдачи: ____________, кем выдан: ________________________________ далее именуемый(ая) «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии и на условиях настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по изготовлению, доставке и установке (монтажу) металлопластиковых конструкций* из ПВХ профиля компании __________________(далее – изделия), а Заказчик обязуется создать Исполнителю условия для надлежащего выполнения названных работ, принять результаты выполненных работ и оплатить их.
1.2.Исполнитель обязуется выполнить работы в порядке и на условиях, согласованных сторонами в счете -заказе, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Исполнитель выполняет работы с соблюдением обязательных требований ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», ГОСТ 30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».
1.3. Исполнитель гарантирует сохранение качества и работоспособности изделий, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, указанных в Гарантийном талоне на изделия, в течение следующих гарантийных сроков:
— на металлопластиковые конструкции в течении ______ лет, с момента передачи Заказчику
— на монтаж в течении ________ лет, с момента передачи результатов работ Заказчику (гарантии не распространяются на изделия замер, доставку и монтаж которых Исполнитель не осуществлял).
1.4.Исполнитель гарантирует, что все материалы и комплектующие, применяемые в изделиях имеют соответствующие сертификаты и разрешения. Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ обязательным требованиям государственных стандартов Российской Федерации. В момент заключения настоящего договора Заказчик предупрежден Исполнителем о том, что:
— Конкретный состав и объем работ, выполняемых в соответствии с настоящим договором, указан в Счете-заказе.
— В случае изменения конструкции изделий относительно существующего архитектурного решения здания, необходимо получение согласования с соответствующими органами государственной власти Краснодара
— применение не открывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений.
1.5. Исполнитель обязуется установить изделия по следующему адресу, указанному Заказчиком:
2. Обязательства сторон
Образец договора на установку окон
Ключевым этапом заказа ПВХ окон является оформление договора на установку окон. Именно договор определяет дальнейшее направление сотрудничества и его специфику, поэтому важно ответственно отнестись к его оформлению. Нельзя обсудить на словах все особенности конструкции, сроки и прочие аспекты сотрудничества, а после этого без прочтения подписать договор. Не поленитесь тщательно изучить договор перед подписанием бумаг.
Какие пункты в договоре особенно важны?
Как данные заказчика, так и информация исполнителя услуг должна быть подлинной, реквизиты, данные паспорта, юридический адрес, адрес доставки и места реализации услуг, информация о заказчике, — все это должно соответствовать базовым документам. Печати, подписи, сами договоры, — все это должно быть представлено в виде оригиналов. Не допускается использование ксерокопий, при этом важно обратить внимание и на данные, зашифрованные в печати — это должна быть подлинная информация об организации, соответствующая отраженной в документах.
Какая информация определит качество будущих конструкций? Это ГОСТы, которые прописываются в документе, обратите внимание на их соответствие вашим требованиям и заявленным характеристикам окна. Отсутствие прописанных в договоре стандартов, по которым осуществляется выполнение работ — это плохой знак, поэтому необходимо дополнительно узнать и уточнить у менеджеров причину отсутствия этих данных. Стандарты распространяются не только на изделия, но и на материалы, из которых они выполнены и на технологию монтажа. Если специалисты не могут даже устно указать ГОСТы, по которым работает компания — это плохой знак, так как это может указывать на несоблюдение какой-либо технологии вообще, что, в свою очередь, нередко является причиной проблем во время будущего использования окна и малого эксплуатационного срока конструкции.
Все материалы, от фурнитуры до монтажной пены должны быть указаны в тексте договора, при этом уже во время выполнения работ заказчик сможет требовать от исполнителя соблюдения условий договора. Отсутствие данных, как о самом материале, так и о его производителе — это плохой знак и большие риски для заказчика.
После того, как конструкция и материалы будут доставлены на адрес заказчика, необходимо тщательно сверить их с перечнем, указанным в договоре и уже только после этого оформлять акт приемки, в противном случае даже отсутствие важных комплектующих, наличие дефектов конструкции, или использование отличных от заявленных материалов не будет рассматриваться компанией, предоставляющей услуги в качестве претензии.
Монтаж и претензии заказчика
Установка окна является частью услуги, предоставление которой регламентируется текстом договора, поэтому даже малейшее недовольство качеством выполнения работ может послужить причиной для отказа заказчика от подписания акта приемки. При этом заказчик обязан четко сформулировать причины недовольства и определить сроки устранения дефекта, в этом случае монтажники должны будут устранить все недоработки. Необоснованные и не сформулированные претензии не рассматриваются, в этом случае акт может быть подписан без участия заказчика.
Убытки и невозможность реализации услуги
В процессе изготовления окон, или их монтажа могут возникнуть форс-мажорные ситуации, не позволяющие в полной мере реализовать услуги, оговоренные в договоре, не будут ли в данном случае нарушены права заказчика? Нет, так как в рамках договора компания будет обязана возместить заказчику все потраченные средства и при этом дополнительно выплатить ему компенсацию в соответствии с законом.
Однако, не только исполнитель имеет обязательства перед заказчиком, нарушение которых влечет дополнительные выплаты, но и заказчик обязан действовать в рамках договора. Отсутствие возможности у специалистов компании вовремя доставить изделие на место, или установить его по вине заказчика чревато дополнительными затратами последнего на повторную доставку, а нередко и на хранение ПВХ конструкции.
Все даты, финансовые риски, пути выставления и устранения претензий и прочие деликатные аспекты сотрудничества должны быть подробно расписаны в договоре.
Это один из наиболее важных пунктов договора, поэтому стоит уделить достаточно внимания и ему. Указание гарантий исполнителя может отсутствовать в тексте договора только в случае покупки конструкции без монтажа, так как в данном случае производитель не может гарантировать долгой службы окна, так как технология установки может быть грубо нарушена, что, в свою очередь, приведет к порче изделия и ухудшению его основных эксплуатационных свойств.
Оформление договора — это очень важный и при этом очень сложный этап сотрудничества с компаниями, изготавливающими и реализующими ПВХ конструкции. Для вашего удобства мы собрали на сайте образцы, которые позволят вам составить первичное представление о данном документе и изучить ключевые аспекты его оформления.
Типовой договор на пластиковые окна (договор на изготовление пластиковых окон)
Вот и пришел момент, когда решены все колебания и сомнения в целесообразности установки именно пластиковых окон.
Определившись с типом пластикового профиля и конструкцией своих окон, Вы уверенно вступаете на территорию фирмы — производителя, удовлетворяющую Вашим требованиям качества.
Теперь один из основных моментов — узаконивание отношений с этой фирмой, определение обоюдных обязательств и прав.
И очень важный момент в этом договор по пластиковым окнам, точнее договор купли продажи пластиковых окон.
Мы рекомендуем Вам заключить именно такой, комплексный договор с единой фирмой, а не отдельно договор на изготовление пластиковых окон и договор на установку пластиковых окон. В нем не должно быть пунктов о переложении части обязанностей по производству определенных работ на на плечи компании, которую Вы и в глаза- то не видели. Тем более не допустим вариант, когда Вы приезжаете в офис одной компании, а предлагают заключить договор продажи пластиковых окон от имени другой фирмы.
К чему Вам привлечение третьих физических либо юридических лиц, даже обладающих лицензиями на выполнение определенных работ, деньги — то Вы платите не им! Поэтому у такой организации всегда будет стандартная отговорка: кому заплатили деньги, от тех и требуйте .
Вот договор у вас в руках. Первым делом нужно внимательнейшим образом изучить все пункты, которые относятся к установке пластиковых окон, поскольку именно от этого может в дальнейшем во многом зависеть качество установки и функционирования пластиковых окон. Подписывайте договор поставки пластиковых окон лишь в том случае, если Вы абсолютно согласны со всеми пунктами, в противном случае, требуйте его редактирования.
Типовой договор на пластиковые окна обязан включать в себя следующие пункты:
•Здесь приводятся общие описания причин, по которым данный Договор заключается, а именно: Заказчик приобретает, а Исполнитель берет на себя обязательства по выполнению определенного круга услуг и обязанностей.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
•Здесь указываются сроки, в которые Исполнитель обязуется выполненить свои обязанности.
•А этом пункте подробным образом описаны обязательства каждой из сторон перед оппонентом: Исполнитель — по продаже, производству и установке, Заказчика — по срокам оплаты услуг, предоставляемых по настоящему Договору на монтаж пластиковых окон.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
•В этой части должна быть указана полная стоимость товара плюс стоимость услуг предоставляемых компанией Заказчику по настоящему Договору. Здесь следует достоверно убедиться в том, что указана как стоимость собственно оконных конструкций, так и стоимость установки и доставки, в противном случае появляется риск получить экстра счета на дополнительную оплату.
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ РАБОТ
•Перечисляется порядок передачи произведенных ПВХ изделий Заказчику, а именно: какие документы (приемо — сдаточный акт, накладные) при этом подписываются, где и каким образом Вы можете указать все свои претензии по порядку доставки, качеству, установке изделий, если таковые имеют место.
•В этом пункте указываются санкции, которые вправе применить стороны друг к другу, в случае невыполнения описанных обязательств по настоящему договору на обслуживание пластиковых окон, либо на их установку. Следует запомнить, однако, что как Заказчик, так и Исполнитель могут нести только ответственность, предусмотренную действующим законодательством, посему абсолютно бесполезно вписывать в эту главу пункт о смертной казни путем гильотинирования.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
•Необходимо указать гарантийные сроки на поставляемые изделия, их компоненты (в случае несовпадения гарантий на изделие целиком и отдельные его части) и монтажные работы, порядок предоставления гарантийного обслуживания. Здесь приведены, безусловно, только основные пункты, которым необходимо уделить внимание при заключении пластиковые окна договор. которые обязаны в нем присутствовать В скором времени на нашем сайте Вы сможете изучить образец договор пластиковые окна .
Смета на установку окон пвх образец
образец сметы на установку пластиковых окон Ремонт и обслуживание пластиковых окон и дверей любых производителей, любой сложности.Монтаж зимой теперь возможен! Новоселам! 3% скидка на окна ПВХ!Основное направление деятельности компании Питер» — это производство, продажа и установка пластиковых окон: смета расходов на замену старых окон будет меньше, если Вы обратитесь именно к нам!бланки договор купли продажи автомобиля между физическими лицами с рассрочкой Файл: Образец смет на установку окна. Файл загружен: РейтингДополнительно здесь учтеныУстановка окон ПВХ, м2, 37,610, 600,00, 22566,00. Казалось бы, зачем вообще нужна какая-то смета на установку пластиковых окон: просто договорились о цене и срокахРепутация: 2. Статус: Offline. Подскажите как расценить установку оконных блоков из ПВХ, и закладывание проемов окон пенобутоном смета на установку пластиковых окон образец Ремонт и обслуживание пластиковых окон и дверей любых производителей, любой сложности. Осуществляю регулировку окон ных и дверных конструкций
Казалось бы, зачем вообще нужна какая-то смета на установку пластиковых окон: просто договорились о цене и сроках, поставили окно и дело в Скачать пример сметы, скачать КС-2, КС-3, скачать акт выполненных работ. Сметная программа Инфоплюс-смета позволят подготовить и При установке пластиковых окон силами специализированной организации важным моментом является составление сметы.Там же можно найти и образцы документов.Установка накладных откосов из ПВХ распространена в панельных и блочных зданиях.необходимые документы для заключения трудового договора Название: Примеры смет, форм КС-2, КС-3, М-29 Файл: Смета на замену Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПВХ с 18, комерч предлож, окна из ПВХ профиля изд6 — 1500х1420 9487,23/4/1,18*1 Сметы (монтаж, пусконаладка) [255]. Подсчет объемов работ [7].Главная » Файлы » Примеры смет » Сметы (строительство). Смета на установку металлопластиковых окон.
Смета установку окон ПВХ Ремонт сервисное сервисное обслуживание область) Образец договора на установку окон (Зеленоградск) 1.5.5.496 Copyright InfoStroy Ltd. Образец №4 16, Смета составлена в ценах 2000 года с пересчетом в цены мая 2009 года МОНТАЖ ОКОН ИЗ ПВХ — ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С образец договора займа учредитель Удаляем окно и дверь. Демонтируем старые деревянные окна и двери, при этом применяем расценки.ГЭСН10-01-034 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХВот и все — пример сметы на ремонт квартиры, а в данном случае гостиной, готова!Смета на ремонт офиса, Михнево, ул.ЛенинаСмета на работы по отделке помещения офиса в поселке городского типа Михнево на сумму 976550 р.Скачать смета на строительство, монтажные работы, ремонт и реконструкцию, Котельная — монтаж технологических трубопроводов, узел учета.gsf
Просмотров — 196 Комментариев — 0 Добавлено — вчера
Образец договора купли-продажи пластиковых окон
купли — продажи пластиковых окон
г. Москва 12 августа 2004 г.
000 Пластиковые окна вашей мечты. в дальнейшем Продавец. действующий на основании Устава. в лице директора Баринова Сергея Петровича, с одной стороны и Семенов Виктор Павлович в дальнейшем Покупатель. с другой стороны. заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.1. Продавец обязуется передать и установить. а Покупатель принять и оплатить конструкцию — пластиковые окна из профиля FGT ( Германия ), фурнитуры SDJ А ( Германия ) и стеклопакета. далее пластиковые окна. на условиях настоящего Договора.
Наименование товара: пластиковые окна
Тип стеклопакета: 5-67-89
1.3. Перечень основных дополнительных элементов комплектации окна. вошедших в стоимость товара
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ ОКОН ПВХ
Kd.i: ч. 6.0 Правильная установка окон в каркасном, деревянном доме ч2.
Пояснения к видео:
Установка монтаж пластиковых окон по договору подряда или поставки купли-продажи? Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы. Во-первых, необходимо знать, что название договора не влияет на его природу. 
Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка. 2. Монтаж осуществляется в течение рабочих дней. Общая сумма договора составляет рублей.
Вариант удобен для тех, кто внес предоплату за окна не в полном объеме и должен доплатить остальную часть при сдаче работ.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.
Образец договора купли-продажи окон
В этом случае следует составить акт, и указать срок исполнителю для устранения недостатков. Также, важно указать, что исполнитель должен устранять недоработки за собственный счет Прочие условия Стороны по договоренности указывают причины, по которым одна из сторон будет должна выплатить определенную сумму или процент за несоблюдение своих обязанностей согласно договору, случаи расторжения договора, и сколько экземпляров содержит данное соглашение В согласие на заключение сделки стороны ставят свои подписи — Договор поставки окон с монтажом составляется, если стороны договорились об изготовлении и установке.
Условия об установке должны указываться в предмете договора, и условиях, согласно которым исполнитель будет обязан. Изготовить окна и доставить. Снять старые и произвести монтажные работы по установке новых окон.
Договор на установку пластиковых окон (ПВХ)!
Также, нюансами такого договора будет указание, что исполнитель должен предоставить специалистов и материалы для установки за свой счет.
Не забыть указать сроки, согласно которым монтажные работы должны быть завершены, и приложить график выполнения работ.
Прежде всего, это позволит защитить ваши интересы на случай возможных проблем, некачественно выполненных работ или нарушения сроков строительства.
Договор поставки окон с монтажом физических лиц также может заключаться, и особенностью документа будет указание ФИО и паспортных данных. Со спецификацией Спецификация — это дополнительный документ, который содержит в себе информацию о наименовании товара, количестве, качестве, общей суммы, и суммы с учетом НДС.
Также здесь могут указываться перечень дополнительных работ и их стоимость, например, монтажные работы.
Согласно этому документы заказчик может проверить свой заказ, и оплатить его, о чем следует указать в пункте обязанностей сторон, указав спецификацию по списку прилагаемых документов к основному договору. Нюансы заключения соглашения для пластиковых При заключении договора на изготовление таких окон должны указываться следующие параметры.
Какой используется уплотнитель. Также, при обсуждении пунктов договора, настоятельно требуйте, чтобы монтаж производился согласно ГОСТ, и исполнитель давал гарантию на свои изделия.
Договор на пластиковые окна. Скачать образец типового договора на установку ПВХ окон
Подача жалобы Жалоба может подавать одной из сторон соглашения в том случае, если один из участников не исполнил свои обязательства по договору, в связи, с чем вторая сторона понесла убытки. Для этого можно урегулировать спор между собой добровольно или обратиться в суд с исковым заявлением, в котором указать размер неустойки на текущий момент.
Окно — это сложная система, которая состоит не только из рамы и стекол, но и набора комплектующих материалов, выполняющих четкие функции.
Доказательством ваших обязательств будет выступать подписанный договор поставки. Процедура расторжения Закон почти всегда стоит на стороне покупателя, поэтому он может расторгнуть договор в любое время, если поставленный товар не соответствует требуемому качеству, имеет недостатки, которые не могут быть исправлены исполнителем в подходящий для заказчика срок.
Например, если вы брали потребительский кредит для оплаты окон ПВХ, можете предъявить в качестве убытков уплаченные проценты по кредиту.
Дополнительно в иске просите компенсацию морального вреда оцените самостоятельно на глаз и штраф по п. Внес предоплату за пластиковые окна. Срок исполнения заказа еще не вышел, но я нашел другую фирму, где сделают дешевле.
Однако следует иметь в виду, что в таком случае фирма-изготовитель может потребовать от вас возмещения своих фактических расходов на выполнение вашего заказа. Например, вы заказывали 2 окна ПВХ, а на момент, когда вы решили отказаться от договора, фирма успела изготовить одно из.
В таком случае фирма может требовать с вас стоимость уже изготовленного окна, и вам придется принять его и оплатить.
Договор подряда на монтаж ПВХ окон
Заказывала установку окон у предпринимателя. Установили некачественно. из всех швов торчит пена, сильно дует, створка не закрывается.
Образец договора на пластиковые окна (производство, установка и монтаж) доставке и установке (монтажу)еталлопластиковых конструкций* из ПВХ. ОАО «Кургангоргаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора. Попова Олега Владимировича, действующего на. Договор поставки (установки) пластиковых окон (образец) подготовленное для проведения работ по демонтажу старых оконных блоков и установке.
Скорее всего, сразу потребовать возврата денег за окна не получится. Мы рекомендуем вам для начала написать фирме-изготовителю претензию об устранении недостатков.
Оформления договора поставки окон в 2020 году
В тексте претензии постарайтесь максимально подробно привести список обнаруженных дефектов и обязательно укажите срок, в течение которого вы просите их устранить.
Обратите внимание, срок для устранения недостатков должен быть разумным. Мы обычно указываем срок от 7-10 дней в зависимости от числа и характера дефектов.
Суд пришел к выводу о том, что предметом спорного договора является монтаж и установка четырех оконных блоков из профиля TEPLOKON, с отделкой откосов наружных, установкой слива и пластикового уголка.
Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде.
Монтаж осуществляется в течение рабочих дней.
Напишите фирме-изготовителю претензию.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами.
Внес предоплату за пластиковые окна.
Если фирма проигнорирует вашу претензию, вы сможете обращаться в суд с иском о расторжении договора и возврате уплаченной суммы. Расторжение договора означает, что вам придется вернуть изготовителю некачественные окна.
Поэтому подумайте, насколько удобен для вас этот вариант.
Образец договора на установку пластиковых окон, какой вид договора выбрать?
Возможно, стоит выбрать другое требование. например, возмещение затрат на устранение недостатков или соразмерное уменьшение цены. Услуги строительства или ремонта требуются многим из.
Внимательно прочитайте договор и убедитесь, что в нем прописан именно тот срок, который вам пообещал менеджер в устной форме.
Ее нужно будет либо вручить фирме под роспись на вашем экземпляре претензии, либо направить почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении.
При отказе от договора доплату делать не придется.
Гарантийный срок Изделий начинается с даты подписания акта о выполненных работах и составляет лет.
Даже если вы не нанимали когда-либо работников для строительства бани на своем дачном участке, наверняка вы заказывали установку пластиковых окон или дверей или приглашали работников для укладки кафеля в ванной. За работы приходится выкладывать немалые деньги, стройматериалы тоже обходятся недешево.
Образцы договоров
Поэтому очень важно обдуманно подойти к выбору фирмы или предпринимателя, которым вы доверите свой ремонт или строительство дома. Вот небольшие советы юристов, которые могут быть вам полезны.
Как правильно выбрать строителей или ремонтную бригаду? Очень часто такие строители работают нелегально, не регистрируются как предприниматели, не платят налоги, не составляют письменный договор на работы.
Хотя в большинстве случаев такие работы обойдутся вам дешевле, есть и много проблем. В случае, если работы будут выполнены плохо или частник заберет у вас деньги и ничего не сделает, будет достаточно сложно вернуть с него эти деньги; не ведитесь на яркую и многочисленную рекламу.
Типовой образец договора купли-продажи окон ПВХ
Обязательно посетите лично офис строительной или ремонтной фирмы, попросите показать примеры работ, зайдите на сайт компании или посмотрите группу в контакте, поинтересуйтесь квалификацией работников, наведите справки о самой фирме, которая оказывает услуги по ремонту или строительству как это сделать, мы рассказывали здесь ; если работников вам рекомендуют знакомые или соседи, не поленитесь лично посмотреть результат работ, спросить о стоимости, тех проблемах, с которыми они столкнулись при работе с этой фирмой.
Какие подводные камни могут быть в договоре подряда на строительные или ремонтные работы?
Обязательно оформите со строителями письменный договор подряда в 2 одинаковых экземплярах. Прежде всего, это позволит защитить ваши интересы на случай возможных проблем, некачественно выполненных работ или нарушения сроков строительства.
Передача Товара оформляется подписанием накладной акта на доставку.
Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия.
Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.
Отсутствие четкого эскиза может создать проблемы в доказывании, если заказ будет исполнен ненадлежащим образом.
Просрочку можно компенсировать неустойкой, но вообще-то вы и так можете её просить во всех остальных вариантах.
Подрядчик или его представитель должен расписаться в том, что все материалы получил; чеки на покупку материалов — если вы покупали материалы сами, не выбрасывайте чеки на их приобретение.
Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности — доверенное лицо.
В любом случае проверьте, чтобы в договоре было подробно прописано все необходимое. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами.
Общая сумма договора составляет рублей.
Как грамотно заключить договор на установку пластиковых окон или остекление балкона?
Внимательно прочитайте договор и убедитесь, что в нем прописан именно тот срок, который вам пообещал менеджер в устной форме.
Срок исполнения заказа еще не вышел, но я нашел другую фирму, где сделают дешевле.
Исполнитель при этом вправе провести проверку качества.
В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика.
Обратите внимание на соответствие перечня работ фактически выполненным.
В этом случае, с фирмой, которая будет заниматься установкой окон должен быть заключен самостоятельный договор на проведение монтажа. При его составлении также уделите максимум времени предмету.
Договор подряда на монтаж окон пвх
После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы.
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!
Договор на установку и монтаж пластиковых окон: образец Договор на установку пластиковых окон образец Один из самых частых ремонтов, что затевают жители домов, касаются замены окон.
Типовой договор на замену окон
По желанию Покупателя Исполнитель также предоставляет иные услуги демонтаж, монтаж, отделка откосов и. Исполнитель производит обмер оконных и дверных проёмов, на основании которых будет изготавливаться Товар. До момента передачи Товара обеспечить его сохранность. Исполнитель имеет право: При невозможности выполнить свои обязательства в соответствии с п.
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.
Это быстро и бесплатно! Установка монтаж пластиковых окон по договору подряда или поставки купли-продажи? Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы. Во-первых, необходимо знать, что название договора не влияет на его природу. Иногда ответчик, являющийся исполнителем по договору на установку пластиковых окон в целях избежания гражданско-правовой ответственности, ссылается на отсутствие всех существенных условий в договоре подряда.
Например, суд посчитал что договор подряда на установку и монтаж оконных блоков является заключенным. Ответчик ссылался на то, что договор является незаключенным, так как в нем отсутствуют существенные условия. Это означает, что у ответчика нет обязанности перед истцом по выполнению работы, следовательно, нельзя говорить о том, что срок договора был нарушен. Анализируя содержание спорного договора, суд пришел к выводу, что его сторонами согласованы его существенные условия, то есть его предмет.
Суд пришел к выводу о том, что предметом спорного договора является монтаж и установка четырех оконных блоков из профиля TEPLOKON, с отделкой откосов наружных, установкой слива и пластикового уголка.
Решение Гурьевского городского суда Кемеровской области от На что обратить внимание? Все, кто относится к комфорту и уюта с должным уважением, выбирают прочные, надежные и долговечные пластиковые окна. Эти конструкции способны подарить массу положительных эмоций, тепло и стиль. Однако некачественная работа производителя пластиковых окон способна омрачить радость хорошего приобретения. Для того чтобы этого избежать, необходимо подобрать надежную компанию, которая может предложить выгодные условия покупки, работает много лет и может предложить солидным количеством клиентов.
Не забывайте читать Договор, который подписываете. Предмет Договора. Окно — это сложная система, которая состоит не только из рамы и стекол, но и набора комплектующих материалов, выполняющих четкие функции.
Цены и порядок расчета. Напомним, что Договор — это юридический документ, и он имеет двухсторонний порядок действия. Соблюдать некоторые правила должны не только вы, но и производитель работ продавец окон. Со всеми условия лучше ознакомиться очень внимательно. Сроки исполнения работ. Каждое окно изготавливается по индивидуальным размерам, как правило, в течение дней. Стоит рассмотреть возможность принятия изделия в заранее оговоренное время и выполнение монтажа окон. Обязательно рассматривается гарантия на все материалы и комплектующие: К договору должны быть прикреплены: Перед тем как заключить Договор, поинтересуйтесь: Сразу после установки обязательно проведите проверку работы каждого элемента окна — открываются ли ручки, створки, нет ли царапин и прочих недостатков.
При обнаружении таковых, внизу в акте приемки-передачи подробно укажите претензии. В этом случае у вас будут доказательства, что перед вами недобросовестный продавец. Зачастую при заключении договора на оказание подобных услуг потребители не придают значения некоторым условиям договора, либо вообще не заключают письменный договор, из-за чего впоследствии потребителям трудно доказать свою правоту и предъявить изготовителю претензию. Договор составляется в двух экземплярах, один экземпляр договора выдается потребителю.
В приложениях может указываться техническая информация, эскизы требуемых конструкций, замеры и т. Права потребителя при нарушении сроков выполнения работ. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ и сдать результат выполненных работ в сроки, указанные в договоре. Если исполнитель нарушает указанные сроки, то согласно ст. По окончанию выполнения работ сторонами подписывается акт приема выполненных работ.
Перед его подписанием внимательно осмотрите результат работы. Если на нем присутствуют царапины, сколы и др. На основании ст. В случае обнаружения недостатков необходимо сразу поставить в известность исполнителя, подготовить письменную претензию в 2-х экземплярах, в которой должно быть указано одно из требований, предусмотренное Законом.
Как грамотно заключить договор на установку пластиковых окон или остекление балкона? Что делать, если установщики взяли деньги, нарушили все сроки изготовления окон ПВХ и пропали? Как добиться бесплатного устранения дефектов пластиковых окон?
На что обратить внимание при заключении договора на изготовление окон ПВХ? Подробное описание заказа. В договоре должны быть приведены детальные эскизы заказанных вами металлопластиковых конструкций со всеми размерами. Обязательно пропишите в договоре индивидуальные особенности, например, нестандартное расположение ручки, цвет покрытия снаружи и внутри. Описание заказа должно быть оформлено в виде приложения или спецификации к договору и подписано вами и фирмой-изготовителем.
Отсутствие четкого эскиза может создать проблемы в доказывании, если заказ будет исполнен ненадлежащим образом. Определение размеров окон ПВХ. В договоре должно быть обязательно указано, кто производил замеры по вашему заказу заказчик или исполнитель.
Имейте в виду, что если по условиям договора замеры делает исполнитель фирма и замеры будут произведены неправильно, вы сможете предъявлять претензии изготовителю. Если же неправильные размеры предоставите вы сами, то и отвечать за ошибку придется вам самим, а фирма не обязана будет бесплатно переделывать заказ.
Сроки исполнения заказа. Внимательно прочитайте договор и убедитесь, что в нем прописан именно тот срок, который вам пообещал менеджер в устной форме. На практике мы часто встречаемся с тем, что озвученные при оформлении договора сроки могут отличаться от тех, которые указываются в тексте договора.
Помните, что в спорной ситуации письменный договор будет иметь приоритет над устными договоренностями, даже если у вас есть свидетели или диктофонная запись обещаний сотрудника фирмы-изготовителя.
Четкий перечень заказанных работ. Все заказанные услуги — изготовление окон ПВХ, доставка, монтаж — должны быть прописаны в договоре. На практике некоторые фирмы могут хитрить и прописывать в договоре лишь часть работ, пытаясь избежать ответственности за их некачественное исполнение.
Если в таком случае монтаж делает сама фирма, но это не указано в договоре, вам будет проблематично предъявить претензии по поводу некачественного монтажа. Наличие гарантии на изготовленные окна. Немногие знают, что установление гарантийного срока на товары и работы по закону не является обязательным. Поэтому убедитесь, что в ваш договор включен пункт про гарантию на выполненные работы. В таком случае при наличии дефектов в готовых окнах или монтаже вам гораздо проще будет предъявить исполнителю претензию.
Если же гарантии на окна изготовитель не дает, имейте в виду, что до обращения с претензией вам в большинстве случаев придется сделать за свой счет экспертизу, чтобы доказать, что дефекты носят производственный характер.
Общие принципы проверки добросовестности фирмы. Заключил с фирмой договор на установку пластиковых окон, внес предоплату. Все сроки изготовления работ вышли, на телефон не отвечают. Что делать? Напишите фирме-изготовителю претензию. Ее нужно будет либо вручить фирме под роспись на вашем экземпляре претензии, либо направить почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении. Что лучше просить при просрочке изготовления и установки окон ПВХ? Возврата всех уже внесенных денег и расторжения договора.
Вариант удобен для тех, кто внес предоплату за окна не в полном объеме и должен доплатить остальную часть при сдаче работ. При отказе от договора доплату делать не придется. Увы, при расторжении договора всегда есть шанс, что вы останетесь и без окон, и без денег и не сможете оперативно получить свои кровные даже через суд и приставов. При таком раскладе придется либо откладывать планы по замене окон на неопределенный срок, либо искать деньги на установку в другом месте.
Скидку в законе это называется соразмерным уменьшением цены. Например, можно попросить скидку на ту сумму, которую вы еще должны доплатить по договору. Даже если установщики не против сделать скидку, вам нужно подписать с ними дополнительное соглашение к договору.
Если установщики против или вообще вас игнорируют, оформлять эту скидку придется через суд. Посчитает ли суд заявленную вами скидку обоснованной, непонятно. Дать установщикам новый срок на доделку окон. В этом случае в претензии нужно будет обязательно прописать конкретную дату, до которой просите завершить работы. Однако мы бы вообще не стали рекомендовать этот вариант, и вот почему. Если оплата за окна ещё внесена не полностью, при установлении нового срока выполнения работ вам всё равно придется делать доплату.
Просрочку можно компенсировать неустойкой, но вообще-то вы и так можете её просить во всех остальных вариантах. Найти других установщиков по адекватной цене, заплатить им, а потом взыскать свои расходы с первых установщиков.
Вариант плох тем, что: Во всех перечисленных вариантах дополнительно вы можете требовать от исполнителя возмещения ваших убытков, причиненных в связи с нарушением сроков работ по договору. Например, если вы брали потребительский кредит для оплаты окон ПВХ, можете предъявить в качестве убытков уплаченные проценты по кредиту.
Если вопрос по претензии не решается, можно обратиться в суд с иском о защите прав потребителя. Дополнительно в иске просите компенсацию морального вреда оцените самостоятельно на глаз и штраф по п.
Образец договор по установке окон пвх
Эти конструкции нуждаются в: В таком случае взаимоотношения с компанией можно законодательно урегулировать в ситуации, когда Вам предоставили некачественную услугу. Если фирма предлагает замену окон без подписания договора, лучше отказаться сразу, несмотря на привлекательную цену. Вы рискуете внесенными в качестве предоплаты деньгами, срывом всех мыслимых сроков, отсутствием гарантии. А вот в том случае, когда фирма предлагает подписать типовой договор, стоит потратить время, чтобы внимательно изучить образец документа. При возникновении у Вас претензий к оконной компании разрешаться они будут исключительно в рамках, прописанных в договоре.
Оформления договора поставки окон в году Заключение договоров — это неотъемлемая часть знаний, необходимая для того, чтобы получать желаемый результат, а умелое составление сможет гарантировать безопасность сделки. Тема окон является актуальной, так как многие желают и заказать, и установить, однако в большинстве случаев у клиентов возникают трудности при совершении сделки, и множество вопросов. Общие моменты Согласно настоящему договору поставки исполнитель обязуется выполнить заказ, поставить его по месту назначения, демонтировать старые, и поставить новые окна. А заказчик обязуется принять заказ, и связанные с ним монтажные работы, а также оплатить товар и услугу, согласно условиям договора.
Должностные инструкции монтажника окон пвх. Трудовой договор монтажником окон пвх. Трудовой договор с монтажниками пвх. Договор подряда монтаж дверей, окон. Скачать в формате. Договор подряда на монтаж пластиковых окон Договор подряда на монтаж ПВХ окон, как и все подобные документы, имеет обязательные реквизиты. Среди них мы.
Договор на монтаж ПВХ окон. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ.
Договор на установку пластиковых окон образец
В некоторых случаях подрядчик — организация, или предприниматель, занимающиеся фактически установкой монтажем пластиковых окон, предлагают потребителю подписать договор под названием «договор поставки пластиковых окон» или «договор купли-продажи пластиковых окон». Согласно условиям такого договора, «поставщик» обязуется поставить продать «покупателю» пластиковые окна. На словах, разумеется, речь идет не только о покупке окон, но и их монтаже «поставщиком». Однако в договоре условия о производстве продавцом окон еще и работ по их установке расплывчаты, не конкретизированы. Поэтому при появлении претензий по качеству монтажа окон, «поставщик» начинает утверждать, что он только продавец, за качество установки по договору не отвечает.
Типовой договор монтажа окон пвх
Договор подряда на монтаж ПВХ окон, как и все подобные документы, имеет обязательные реквизиты. Среди них мы отмечаем:. Подрядчик берет на себя определенные, предусмотренные договором, обязательства, а именно — установить, изготовить изделия ПВХ. Вся работа выполняется материалами подрядчика, а также им лично.
