Установка откатных ворот. Договор монтаж откатных ворот

Май 30, 2019 Статьи

Установка откатных ворот. Договор

Как и в случаях с пластиковыми окнами, на установку откатных ворот заключается соответствующий договор. В принципе ничего сложного, но есть пару моментов, о которых вам обязательно надо помнить и знать. Кстати, коль уж на то пошло, заметим, что купить откатные ворота по сравнительно невысокой цене можно на сайте http://откатные-ворота.mirvorot.kiev.ua. Там представлен интернет-магазин «Mir Vorot». Отметим и то, что у них вы можете приобрести далеко не только такие ворота, но и распашные и даже гаражные.
В договоре обозначаются права и обязанности сторон. Как мы и говорили, тут все стандартно. Продавец должен привезти изделие на место и выполнить установку. Причем, сделать он это должен точно в определенный срок. Само собой, монтаж должен быть произведен качественно с соблюдением технологии.

Ворота Изготовление Доставка Монтаж

Главная > Документ

Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Ворота Изготовление Доставка Монтаж .

г. Москва от «___»______________20____г.

ООО «ТехноДом-XL», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Ген. директора Корягина С.А. действующего на основании Устава, с одной стороны и__________________________ именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства выполнить по заданию ЗАКАЗЧИКА работы по изготовлению откатных ворот (в дальнейшем — «Изделия»), указанных в п. 1.2 настоящего Договора, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить работу.

1.2. Характеристика и комплектация Изделий:

1.3. В случае если у ЗАКАЗЧИКА возникает необходимость в проведении дополнительных работ, он заключает с ИСПОЛНИТЕЛЕМ дополнительное соглашение к настоящему Договору.

2.Стоимость работ и порядок расчетов

2.1 Стоимость работ, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему Договору, определяется на основании расценок за услуги, согласованных сторонами до начала выполнения работ,

и составляет общую сумму:

в том числе НДС 18%.

2.2. Оплата может производиться по наличному и безналичному расчету в рублях.

2.3. При наличном расчете размер предварительной оплаты составляет не менее 70% цены Договора.

2.4. При безналичном расчете размер предварительной оплаты составляет 100% цены Договора.

2.5. При наличном расчете окончательный расчет осуществляется по факту окончании работ после подписания акта выполненных работ.

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с п.1.1 настоящего Договора.

3.2. Работы начинаются после поступления денежных средств на расчетный счет или кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора.

Срок изготовления Изделий: 12 рабочих дней.

Срок установки Изделий: 3 рабочих дня.

3.3. В случае монтажа изделий силами ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за качество установки, а также не несет гарантийные обязательства по регулировке и обслуживанию Изделий.

3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется своевременно проинформировать ЗАКАЗЧИКА о необходимости предварительных работ по установке Изделий.

4.1. ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательства:

— произвести оплату в соответствии с пунктами 2.1, 2.2 настоящего Договора;

— предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ доступ к месту выполнения работ.

Задержка предоставления доступа к месту выполнения работ соответственно отодвигает сроки окончания работ.

4.2. После выполнения работ ЗАКАЗЧИК подписывает Акт выполненных работ. В случае если

ЗАКАЗЧИК имеет претензии к ИСПОЛНИТЕЛЮ, они должны быть изложены в указанном акте.

4.3. Если ЗАКАЗЧИК немотивированно отказывается подписать Акт выполненных работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе считать, что работы выполнены надлежащим образом в полном объёме.

4.4. В случае задержки выполнения заказа в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан уплатить ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере 0,1% цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

4.5. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от Изделий с него удерживается 20% суммы, указанной в п.2.1

настоящего Договора. Возврат остальных денежных средств, внесенных ЗАКАЗЧИКОМ, осуществляется после реализации Изделий.

4.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за отсутствие согласования с городскими службами соответствия внешнего вида здания его архитектурному облику после проведения монтажных работ.

5. Ответственность сторон и разрешение споров.

5.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии

с действующим законодательством РФ.

5.2. Сторона, чьи права нарушены, направляет другой стороне претензию в письменной форме.

5.3. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в течение 10 дней с момента получения.

5.4. При не достижении согласия сторона, чьи права нарушены, вправе по прошествии 7 дней с момента истечения срока ответа на претензию обратиться в суд с иском о защите своих прав.

6. Срок действия Договора.

6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента выполнения взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую силу, по одному для каждой

7. Порядок сдачи-приемки работ.

7.1. Характеристика и комплекция Изделий указана в п.1.2 настоящего Договора.

7.2. Приемка выполненных работ производится сразу после уведомления ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА о завершении работ и оформляется двухсторонним Актом сдачи-приемки составляемом в двух экземплярах.

7.3. Претензии по качеству выполненных работ принимаются в течение 2-х рабочих дней в письменной форме.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Гарантийный период определяется в течение 12 месяцев с дня доставки Изделий.

8.2. Гарантийные обязательства распространяются только на изделия и работы, произведенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

8.3. Гарантия на Изделия не распространяется, если установка Изделия производилась ЗАКАЗЧИКОМ самостоятельно, а также при неправильной эксплуатации или вследствие не соблюдения инструкции по эксплуатации Изделия.

8.4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие механических, термических, химических, загрязняющих воздействий на Изделия.

9. Форс-мажорные обстоятельства.

9.1. Нижеследующие обстоятельства должны считаться Форс-мажорными, если они препятствуют выполнению Договора или осложняют его выполнение: стихийные бедствия, блокада, запрещение экспорта или импорта, военные действия, общая мобилизация, валютные ограничения, исходящие от государственных или местных органов, как в месте нахождения ИСПОЛНИТЕЛЯ, так и в месте нахождения ЗАКАЗЧИКА.

9.2. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу

обстоятельств указанных в п.9.1 настоящего Договора, должна немедленно известить другую сторону в письменной форме.

Договор на поставку и монтаж ворот

Благодаря этому, созданный вами договор на установку автоматики ворот не придется изменять и исправлять. Расходы на поставку и монтаж ворот отразите по статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств». Заказать Обслуживание промышленных секционных ворот на Deal.by. Запроса котировок. на право заключения Договора на поставку и монтаж системы видеонаблюдения (далее по тексту — Договор) о нижеследующем: Определения. Образец договора монтажа и пуска оборудования. Договор оказания услуг, работ Договор на изготовление и установку. право заключения договора на поставку, монтаж забора и распашных ворот поставка, монтаж забора и распашных ворот Здесь представлены частные мастера и компании занимающиеся изготовлением и монтажом ворот и калиток в Бресте. Продукция сертифицирована и имеет длительную гарантию производителя. На все виды ремонтных работ и запасных частей предоставляется гарантия.

Гарантия выполненных работ на установку откатных ворот — 1 год. Установка ворот и калиток — Металл Лидер. Договор на изготовление и монтаж забора — google fusion tables. Другие материалы в этой категории: «Договор на изготовление и монтаж конструкций Договор на монтаж строительных лесов (сложный)» Допустим, срок на ворота 2 года, в течение этих двух лет действует договор на гарантийное. Типовой договор на поставку пвх конструкций. После подписания Заказчиком данного Договора и Приложения № 1, Договор считается вступившим в силу..

На основании утвержденной сметы заказчику предоставляется счет и договор на поставку и монтаж ограждения.

Договор на поставку и монтаж оборудования широко распространен на практике.

Договора на поставку и монтаж, сервисное обслуживание, Заключили договор поставки и установки рольставней. 1 из 8 воротами подъемно-секционными 4 х 4,5 м. с ручным (цепным) приводом — 1 шт. договор поставки и монтажа ворот образец. Договор на поставку и монтаж котельной Кирпичной стеной — подрядчик обязуется котельные от ОТОПЛЕНИЕ.

Я понимаю, что по юридической природе это смешаный договор (с элементами поставки и подряда), но поставки в нем больше. Договор на монтаж забора из профнастила образец — Google Стоимость работ по настоящему Договору на установку забора является. Договор на монтаж и установку металлической двери,. Наша компания производит установку кондюков в москве и подмосковье по прибыльным ценам. Наша компания занимается производством ворот, дверей и прочих ограждающих конструкций, а также металлической мебели с 2007г. Иркутск Предлагаем поставку и монтаж автоматических ворот (секционные гаражные, распашные и откатные уличные) как из профлиста, так и из сэндвич-панелей. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Договор На Сервисное Обслуживание Ворот Образец

Необходимость заключения договора на монтаж кондиционера может возникнуть как у физических лиц, так и у юридических. Российский производитель противопожарных ворот СтальМСтиль осуществляет как поставки ворот без монтажа, так и комплексные работы, включающие не только доставку изделий, но и их установку. 31 октября 2017 Вопрос Можно ли заключить один договор на поставку оборудования и монтаж этого оборудования.

Типовой договор на поставку и монтаж кондиционеров 2017.docx.

В марте мы заключили договор на поставку скоростных секционных ворот ASSA Abloy Albany RR3. Тендер на поставку и монтаж металлических дверей и ворот на объекте: реконструкция специального производства в Туле, Тульская область. Договор монтажа противопожарных дверей № 1 (стандартный). К договору подряда прилагается протокол согласования договорной цены. Договор подряда на изготовление и установку гаражных ворот с гарантией. Вы не отыскали подходящего забора, то предложите собственный вариант, мы обсудим его, и воплотим в жизнь ваш проект. Договор на поставку и продажу кондиционеров описывает выбранную клиентом модель климатической системы, сроки ее доставки и фиксирует стоимость.

Достаточно просто откатить их в сторону, воспользоваться автоматикой и точно так же закрыть. Производство и покраска ворот в специализированном цеху. В цену Договора входят стоимость самого товара и расходных материалов, тары, упаковки и маркировки Товара, а так же стоимость монтажных.

Монтаж осуществляется в течение рабочих дней. Договор на поставку и монтаж оборудования систем безопасности учитывает интересы заказчика и исполнителя.

Не рекомендуется Договор купли — продажи изделия.

Обеспечение безопасности людей в здании является одним из ключевых требований, влияющих на архитектурный проект. Производитель противопожарных и межкомнатных дверей СтальМСтиль работает как по договорам поставки, так и по комплексным договорам поставки с монтажом. Комплект ворот 2.5, размером 3000*2500мм, включающий: створки и механизм.

Договор составлен на русском языке, полностью. Договор на изготовление и монтаж секционных ворот Опубликован новый перечень видов работ из Приказа Министерства регионального развития. С момента передачи Поставщику Оборудования в монтаж по Акту и до передачи Образец договора на изготовление и монтаж ангара. стр. В Письмах Покупатель фактически признает поставку и монтаж Оборудования (жалуются на не качественный монтаж и неисправности в работе двигателя). Договора (далее по тексту -), в собственность и провести монтаж и пусконаладочные работы, а обязуется принять и оплатить в порядке и сроки, указанные в Договоре.

И с жильцами дома составлен договор о сотрудничестве, бригада рабочих. Что может радовать жильцов жилого комплекса больше, чем хорошо обустроенная придомовая территория? Оплатить поставку Исполнителю и работы по монтажу, установке и пуско-Оборудования наладке, в размерах и в сроки, установленные настоящим Предоставить. Правильная установка ворот, а также регулярное и своевременное техническое обслуживание увеличивает срок эксплуатации откатных, распашных, секционных ворот, а также любого оборудования. Запрос оферты на изготовление, поставку и монтаж скоростных ворот для филиала ООО Завод ТЕХНО г. Хабаровск (id350965) — 2: Изготовление, поставка и монтаж ворот, докшелторов, отбойников (35616) — 3 Договор — оферта на изготовление кованой мебели, ограждений и решеток, ворот и заборов Нижний Новгород. Также возможна покраска в любой цвет по карте ral. Закупки Если же Вы планируете монтаж ворот собственными руками. то мы сформируем договор и счет на основании Вашей устной или электронной заявки, либо по результатам встречи у нас в офисе.

Установка и монтаж ворот и калитки под ключ в Санкт — Петербурге. Заключен договор на поставку скоростных ворот для ikea. Договора на поставку и монтаж, сервисное обслуживание Договор на ремонт шлагбаума образец. Не нужно раскрывать каждую створку ворот, подпирать их. Договор на поставку продукции производственно-технического назначения · Образец. Рольставни ворота изготовление, монтаж и ремонт рольставен. Название: Выбор субподрядной организации на поставку и монтаж подъемных секционных ворот. оборудование. Поставка и монтаж секционных ворот в Волгоградской области и другие тендеры найдутся на сайте Контур.

Договор на изготовление и монтаж металлических ворот • * 10 октября 2017 года • • • • • Latest comments Monthly archive • Category. Заказчик: ООО ДНС ЛЕС Объект строительства: Завод по производству ориентированно-стружечной плиты. Договора на поставку и монтаж, сервисное обслуживание, Сразу после провала сборной России по футболу на чемпионате мира в Бразилии в России стартовал невиданный «сериал». Вы задумались о монтаже системы кондиционирования? На поставку и монтаж кондиционеров от 26 марта 2013 г. Приложение ‚ 0191 к Договору принять в следующей редакции: Приложение. Металлические двери являются, пожалуй, наиболее надежным вариантом входных дверей.

Образец договора на монтаж автоматических ворот

ГК Проксима современные системы безопасности и комфорта продажа установка обслуживание. Услуги и работы, осуществляемые Исполнителем согласно данному Договору. оплату в порядке, установленном Договором, принять выполненные работы и. производить эксплуатацию установленного оборудования в строгом соответствии с его. предназначением. Главная Типовые бланки Договор подряда Образец (Примерный). Изменения, дополнения Договора производятся по соглашению Сторон и оформляются письменно уполномоченными представителями Сторон.

Смотрите так же:  Материнский капитал в Казани и Республике Татарстан. Деньги под материнский капитал в казани

Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. К договору подряда смета может быть не приложена, если ее составляющие содержатся в тексте самого договора или в ином приложении, названном, в частности, протоколом согласования договорной цены.

Установка и ремонт ворот — Цены на ремонтные работы

В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется выполнить на свой риск работу по поставке, монтажу и демонтажу ворот откатных и. форму договора на изготовление лестницы Типовые договорыdoc94 Кб. Установка и монтаж автоматических ворот в частных домах и предприятиях.

После установки ворот, правильно будет подумать про их автоматизацию.

Специалисты сервисного центра осуществляют монтаж автоматики и оборудования любой сложности, выполняют пуско-наладку, диагностику и ремонт всех типов автоматических систем для ворот и дверей. Техническое обслуживание автоматических ворот должно проводиться специалистами, имеющими не только практические знания, но и опыт. По пальцам можно пересчитать компании, работающие в этой сфере сервисное обслуживание — гарантийный и послегарантийный ремонт. монтаж и автоматизацию ворот всех типов и любых производителей. Итого ориентировочная стоимость установки двух шлагбаумов: 264 000р. Профессиональная установка автоматических ворот Гарантийное обслуживание 12 месяцев по договору.

Договор об оказании услуг по установке дверей | Образец

Процесс монтажа различается в зависимости от типа и принципа работы ворот, условий работы и применяемых технологий. Как и в случаях с пластиковыми окнами, на установку откатных ворот заключается соответствующий договор. Образец договора подряда на монтаж, подключение, тестирование и наладку оборудования. 2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п. 4.1. Срочный монтаж ворот: цена соответствует качеству! Монтаж ворот — 750 руб. кв/м, но не менее 6000 руб. Открывание двери осуществляется при переходе основного щита в горизонтальное положение.

3.2 Проводить гарантийное обслуживание установленных Исполнителем ворот, рольставен и автоматики с соблюдением требований Правил устройства автоматических ворот, приводов и 2 Монтаж ворот площадью до 9 м2. Договор обслуживания ворот Ремонт секционных ворот договор.

  • Договора, для монтажа оборудования.
  • Договорна монтаж оборудования.
  • Договор на ремонт
  • Не каждый владелец гаража ими обладает.
  • Типовой договор на ворота
  • DOC Договор на монтаж оборудования
  • DOC Договор на обслуживание
  • Договор подряда на монтаж
  • Монтаж и установка ворот
  • договор на установку секционных ворот
  • В принципе ничего сложного, но есть пару моментов, о которых вам обязательно надо помнить и знать. Работа специалисту была оплачена по договору. Монтаж откатных ворот — на что стоит обратить внимание. Ремонт Автоматических Ворот + 7 926 255-83-19. В отличие от других автоматических ворот ремонт секционных ворот цена в Екатеринбурге Дорхан, эти раскроются даже при ограниченном пространстве. Договор на производство дверей и их установку. 2. срок выполнения работ и порядок оплаты. Образцы типовых договоров/ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР НА МОНТАЖ И УСТАНОВКУ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ, ДОМОФОННОЙ 1.3.

    Образцы и примеры договоров, бланков и документов на сайте: blanki-blanki.narod.ru. ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫВОЗ СНЕГА Типовые договорыpdf125 Кб. Пример договора на монтаж сигнализации, видеонаблюдения. ДОГОВОР. на изготовление и монтаж металлических конструкций. Устанавливаем автоматику на любые типы ворот, в том числе. Установка автоматических гаражных ворот и программирование механизмов управления — процессы достаточно сложные. Производство всех видов автоматических ворот, шлагбаумов, автоматики, перегрузочного оборудования и навесов под ключ.

    Договор подряда на изготовление и монтаж металлических ворот

    Нашими специалистами за годы предыдущей работы накоплен бесценный опыт по производству и монтажу автоматических въездных и гаражных ворот, рольставен, ограждений панельного типа, шлагбаумов и барьеров на объектах различного типа от частных до государственных. Главная> Архивные документы: Типовые бланки, договоры> ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР НА МОНТАЖ И УСТАНОВКУ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ Приложение 1 к Постановлению Правительства Москвы от 26 мая 1998 г. No. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон, при этом на дату расторжения настоящего Договора Сторонами должны быть произведены взаиморасчеты. Пример договора на заказ металлических дверей от компании Сталь-Доор. Монтаж откатного привода без бетонирования: 7000 руб.

    Монтаж секционных ворот с вертикальным подъемом, оснащенных электроприводом с цепным механизмом Alutech. Установим автоматику на ворота всех типов: гаражные, промышленные, секционные, распашные, откатные. Работы по ремонту распашных автоматических ворот и автоматики сопровождаются у нас составлением официального договора, выдачей актов и накладных. Монтаж металлокаркаса ангара В ходе данного этапа производится монтаж металлических конструкций ангара на подготовленное основание. Договор на сервисное обслуживание №_____. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Подбор и комплектация оборудования для установки автоматических воротных систем.

    Перечень выполненных работ отображен в договоре на монтажные работы.

    Стоимость настоящего договора (цена договора), включая материалы на фундамент и изготовление фундамента, изготовление сруба и материалов, (погрузка и доставка сруба и материалов силами подрядчика), установка сруба на фундамент изготовленный подрядчиком. Автоматические ворота на заказ (индивидуальные размеры, монтаж, сборка, обслуживание). Договор № 21 на монтаж системы видеонаблюдения. Быстрая установка или монтаж автоматических ворот в Москве от производителя Сталь Монтаж Звоните по + 7 (495) 642-40-61. Исполнитель производит техническое обслуживание 12 (двенадцати) единиц секционных ворот Проверка балансировки ворот, регулирование пружин; Регулировка пределов хода ворот; 3.2. Процесс монтажа включает в себя подготовительные работы, транспортные и монтажные процессы. Договор подряда на установку противоугонных систем на транспортные средства (с условием исполнения подрядчиком гарантийных обязательств по обслуживанию оборудования). ООО «МООПС» устанавливает автоматические ворота «под ключ».

    После подписания акта приёмки выполненных работ, претензии по качеству установки не принимаются. Найти мастера по установке ворот в Москве — с ценами, отзывами и примерами работ Установка ворот — 644 мастера на PROFI.RU. Сервисное обслуживание, ремонт, автоматических ворот Херман, Дорхан, Алютех. Цены: Установка ворот: от 8000 рублей Установка комплекта автоматики: от 6000 рублей Изготовление фундаментного основания: от 10000 рублей за погонный метр. Договор поставки — монтаж (Подряд) — отправлено в Общие вопросы: ПИШУ В ПЕРВЫЙ РАЗ возможно сумбурно, свои мысли выскажу. не могу начать. Ниже приведен пример договора на монтаж системы видеонаблюдения.

    Прайс-лист на ремонт и сервисное обслуживание секционных ворот

    Автоматические ворота, рольставни, шлагбаумы, перегрузочное оборудование. Рынок автоматических ворот и перегрузочной техники сравнительно молод. Монтаж ворот — это комплекс работ, направленных на установку конструкции и настройку работоспособности ее правильной работы. Поэтому установку автоматической системы управления воротами различной конструкции следует доверять профессионалам.

    ? DOC ДОГОВОР № 0014-01/09-09
    ? Договор монтажа
    ? Установка автоматических ворот под ключ
    ? Договор подряда на монтаж оборудования.
    ? ДОГОВОР № _ на монтаж оборудования.
    ? Образец договора ремонта

    Договор поставки и монтажа: предмет, стороны, права и обязанности, ответственность.

    Договор по поставке, монтажу и пуско-наладке технологического оборудования.

    • СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ
    • Ремонт по договору экономит Ваше время.
    • Договор на установку секционных ворот
    • Ворота автоматические.
    • Установка ворот: 7500 руб.
    • 3804 отзыва о специалистах по ремонту.
    • На сегодняшний день установленные ворота перестали функционировать. Образец договора об оказании распространения. Качественно выполненный монтаж имеет очень большое значение.

      Решение № 2-1131/2020 от 18 мая 2020 г. по делу № 2-1131/2020

      Именем Российской Федерации

      18 мая 2020 г. г. Владивосток

      Ленинский районный суд города Владивостока Приморского края

      председательствующего судьи Т.А. Лушер,

      с участием истца Иванкова В.Д., представителя истца Бурдюг Л.А., ответчика ИП Гордиенко Д.Г., представителя ответчика Скурихиной В.В.

      при секретаре Агеевой А.С.,

      рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Иванкова Вячеслава Дмитриевича к ИП «Гордиенко Дмитрию Геннадьевичу» о расторжении договора бытового подряда и взыскании уплаченных денежных средств, встречный иск ИП «Гордиенко Дмитрия Геннадьевича» к Иванкову Вячеславу Дмитриевичу о признании выполненными работ по договору подряда, возложении обязанности возместить часть выполненных работ по договору подряда

      У С Т А Н О В И Л:

      Иванков В.Д. (далее – Истец) обратился в суд с названным иском к ИП «Гордиенко Дмитрию Геннадьевичу» (далее – Ответчик), в обоснование заявленных требований указав, что между ними был заключен договор бытового подряда в устной форме на выполнение работ по изготовлению металлически откатных ворот с электроприводом для садового участка, расположенного в Надеждинском районе ПК, урочище Соловей ключ, СНТ « », участок №. 13.05.2017 г. он передал Ответчику денежные средства в размере 75000 рублей, о чем оформили квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от 13.05.2017 г. срок исполнения заказа был оговорен сторонами до 26.05.2017 г. претензия о расторжении договора была вручена секретарю 03.07.2017 г.

      Просит суд расторгнуть договор бытового подряда от 13.05.2017 г. между Истцом и Ответчиком, взыскать с последнего денежные средства, переданные по договору бытового подряда в размере 75000 рублей, неустойку в размере 45000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 37500 рублей, штраф в размере 60000 рублей, государственную пошлину в доход государства.

      В дальнейшем 20.03.2020 г. истец и его представитель уточнили исковые требования просили суд взыскать с ИП Гордиенко Д.Г. в пользу истца денежную сумму в размере 75000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 20000 рублей.

      ИП Гордиенко Д.Г. обратился в суд со встречным исковым заявлением, указав в обоснование требований, что 03.07.2017 г. истец подал претензию о расторжении договора подряда. Истцу лично были предоставлены заказанные им уже готовые изделия, а именно каркас откатных ворот по индивидуальным размерам, комплектующие, мотор, которые находятся на ответственном хранении на охраняемом складе. Согласно прайса, стоимость материалов и работ составила: изготовление каркаса ворот по индивидуальному эскизу – 12000 рублей, погрузка, выгрузка инструментов, выезд бригады на объект – 5000 рублей, винтовые сваи в количестве 3-х штук – 6600 рублей, доставка винтовых свай – 1500 рублей, подача спецтехники на объект самосвалом (экскаватор с гидровращателем) – 3500 рублей, доставка комплектующих и мотора лот поставщика Владивосток –Артем – 1800 рублей, хранение каркаса ворот с 08.08.2017 г. – 10400 рублей. Ответ на претензию был отправлен 10.07.2017 г. заказным письмом с уведомлением на адрес Истца. Просит суд признать выполненными работы по договору подряда, обязать истца возместись часть выполненных работ по договору подряда в размере 40800 рублей, уменьшить заявленные истцом расходы по оплате услуг представителя до 3000 рублей.

      В судебном заседании Истец и его представитель настаивали на удовлетворении исковых требований в уточненной редакции. Истец пояснил, что на его участок завезли 3 сваи, иных работ не производили. До настоящего времени эти три сваи и швейлер лежат на его участке. О том, что каркас ворот готов ему не говорили и ничего не показывали. Против удовлетворения встречного иска возражали, полагая необоснованной сумму, которая заявлена ответчиком ко взысканию.

      В судебном заседании Ответчик и его представитель возражали против удовлетворения искового заявления, пояснив, что в сумму 40800 рублей входит стоимость выезда бригады на объект, расходы на материалы, а также на расходы, связанные с хранением. Истец отказался от услуг уже после того, когда был готов каркас ворот. Истец своими силами старый забор не демонтировал.

      Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО7 пояснила суду, что Истец является ее мужем. Они планировали поставить ворота на своем участке. Договаривались Гордиенко Д.Г., он является бригадиром бригады, которая должна была сделать им ворота. Когда к ним пришел председатель, то они попросили помочь найти кого-нибудь, кто может восстановить ворота. Он порекомендовал им частного предпринимателя Гордиенко Д.Г. договор в письменной форме они не стали заключать, так как понадеялись, что все будет выполнено в обязательном порядке. Для установки ворот к ним на участок привезли только сваи и сказали, что завтра начнут делать. Это должна была быть суббота, 13 мая. К работе собирались приступить в понедельник. Через день опять приехали делать планировку по установке свай, затем уехали, якобы заказывать материал. Сказали, что завезут материал и приступят к работе. Через три дня позвонили, сказали, что необходимо подождать, причину ожидания не пояснили. Иные комплектующие к ним более не завозились. Председателя спрашивали, куда делись работники, сначала говорил, ждите, а потом сказал, что сами виноваты.

      Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО8 пояснил суду, что в мае 2017 г. он выполнял работы в интересах ИП Гордиенко в качестве сварщика, у него имеется соответствующее оборудование, квалификация и допуск к выполнению данных работ. Личность истца ему известна, так как у него на участке проводили работы по вкручиванию свай, подготовки площадки под веранды. К изготовлению ворот их не привлекали. В его присутствии Истец не предъявлял претензий к ИП Гордиенко. Он приехал на участок и выполнил свои задачи – подготовил сваи под ворота и под фундамент. В отношении ворот – старые ворота не были демонтировали, знает только, что от услуг по демонтажу Истец отказался и должен был решить этот вопрос с Гордиенко. На участок к истцу он приезжал раза три, докручивали две сваи. Самих ворот он не видел, они на участок не завозились, привозили только сваи швейлер. Они приезжали на участок бригадой в составе 4-х человек, сваи вкрутить не смогли, так как мешал забор с обоих сторон, не было планировки. Этот день был оплачен его бригаде, оплата является сдельной, то есть что сделали, то и получили.

      Суд, выслушав пояснения участников процесса, показания свидетелей, исследовав материалы гражданского дела, оценивая доказательства в их совокупности, полагает, что первоначально заявленные требования подлежат удовлетворению, а встречный иск оставлению без удовлетворения, по следующим основаниям.

      Согласно Постановлению Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации» указано, что настоящие Правила распространяются на отношения, вытекающие из договора бытового подряда и договора возмездного оказания бытовых услуг. Из п. 4 раздела II следует, что договор об оказании услуги (выполнении работы), исполняемой в присутствии потребителя, может оформляться также путем выдачи кассового чека, билета и т.п.

      В соответствии с ч. 1 ст. Раздел III. Общая часть обязательственного права > Подраздел 2. Общие положения о договоре > Глава 28. Заключение договора > Статья 434. Форма договора’ target=’_blank’>434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

      Согласно ст. Раздел I. Общие положения > Подраздел 4. Сделки. Решения собраний. Представительство > Глава 9. Сделки > § 1. Понятие, виды и форма сделок > Статья 153. Понятие сделки’ target=’_blank’>153 ГК РФ в качестве сделки могут быть квалифицированы действия граждан, которые направлены на установление гражданских прав и обязанностей. К таким действиям, в частности, может быть отнесен факт выполнения истцом работ и приемки ее ответчиком.

      При рассмотрении дела судом установлено, что в мае 20174 года между сторонами была заключена устная договоренность по проведению работ по установке откатных ворот с автоматикой и монтажом. Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 13.05.2017 г. Ответчик получил от Истца денежную сумму в размере 75000 рублей в счет оплаты вышеуказанных работ. Данное обстоятельство подтверждается материалами дела и не оспаривалось Ответчиком.

      Договор подряда в письменной форме между сторонами не заключался.

      Из пояснений Истца следует, что срок окончания работ по монтажу откатных ворот с автоматикой на его участке был оговорен с Ответчиком до 26.05.2017 г.

      Из пояснений Ответчика следует, что 31.05.2017 г. на место монтажа был организован выезд бригады их трех человек с материалами и инструментом, осуществлена подача спецтехники, планировалось произвести монтаж винтовых свай для дальнейшего монтажа откатных ворот. Однако на участке не были выполнены работы по планировке территории, а именно выравнивание грунта, демонтаж старых ворот. Данные обстоятельства повлекли остановку выполнения дальнейших этапов работ по монтажу откатных ворот.

      В ходе рассмотрения дела установлено, что работы по договору до настоящего времени не выполнены.

      Согласно положениями ст. ст. Раздел IV. Отдельные виды обязательств > Глава 37. Подряд > § 1. Общие положения о подряде > Статья 702. Договор подряда’ target=’_blank’>702, Раздел IV. Отдельные виды обязательств > Глава 37. Подряд > § 1. Общие положения о подряде > Статья 703. Работы, выполняемые по договору подряда’ target=’_blank’>703 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

      Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

      Статья Раздел IV. Отдельные виды обязательств > Глава 37. Подряд > § 2. Бытовой подряд > Статья 730. Договор бытового подряда’ target=’_blank’>730 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

      Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426).

      В соответствии с абз. 1 ч. 1 ст. Раздел IV. Отдельные виды обязательств > Глава 37. Подряд > § 1. Общие положения о подряде > Статья 708. Сроки выполнения работы’ target=’_blank’>708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

      Исходя из положений ч. 2 ст. Раздел IV. Отдельные виды обязательств > Глава 37. Подряд > § 1. Общие положения о подряде > Статья 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком’ target=’_blank’>715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

      В силу части 1 статьи Раздел I. Общие положения > Глава 6. Доказательства и доказывание > Статья 56. Обязанность доказывания’ target=’_blank’>56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

      Удовлетворяя исковые требования суд исходит из того, что принимая от Истца денежные средства в размере 75000 рублей по основанию «Откатные ворота с автоматикой и монтажом», Ответчик не предоставил сведений о сроках выполнения данных работ, чем, по мнению суда, ввел Истца в заблуждение.

      Если обязательство выполнить работы или оказать услуги предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено, оно подлежит исполнению в установленный день или в любой момент в пределах установленного периода (п. 1 ст. Раздел III. Общая часть обязательственного права > Подраздел 1. Общие положения об обязательствах > Глава 22. Исполнение обязательств > Статья 314. Срок исполнения обязательства’ target=’_blank’>314 ГК РФ).

      Срок выполнения работ или оказания услуг может быть также установлен правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг). Информацию о данных правилах исполнитель должен предоставить потребителю (п. 2 ст. 10, п. 1 ст. 27 Закона N 2300-1).

      Таким образом, если договор не содержит условие о сроке, но оно есть в правилах выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг), следует руководствоваться этими правилами.

      Если срок не установлен ни в договоре, ни в правилах выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг), а также отсутствует условие, позволяющее определить этот срок, потребитель вправе предъявить требование об исполнении обязательств.

      В этом случае обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления потребителем требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из обычаев, либо существа обязательства.

      Поскольку сторонами не был определен конкретный срок исполнения работ, а в ходе рассмотрения дела Ответчик не отрицал, что оговаривал срок не менее 7 дней, то суд полагает, что Ответчиком существенно нарушены сроки исполнения работ.

      Довод Ответчика о том, что к работе по монтажу уже произведенных откатных ворот не могли приступить по вине истца судом отклоняется по следующим основаниям.

      Как указывает Ответчик, к моменту выезда бригады рабочих 31.05.2017 г. на участке Истца не были проведены работы по планировке участка, не демонтированы старые ворота. По мнению суда, Ответчик обязан был уведомить Истца о необходимости проведения данных работ в момент заключения договора, о чем следовало указать в квитанции при отсутствии письменного договора подряда.

      Поскольку 31.05.2017 г. при выезде бригады на место данное обстоятельство было установлено и явилось причиной для сдвигов сроков выполнения работ, то суд полагает, что Ответчик должен был сообщить Истцу о причинах отсрочки выполнения работ и необходимости совершения действий по планировке участка и демонтажу старых ворот.

      действий со стороны Ответчика по согласованию новых сроков выполнения работ с учетом возникших обстоятельств в период с 31.05.2017 г. совершено не было. Только после получения 03.07.2020 г. от Истца претензии Ответчик указал о необходимости проведения дополнительных работ по выравниванию грунта. Согласно представленным документам данный ответ на претензию был направлен в адрес Истца 10.07.2017 г. согласно отчету об отслеживании почтовой корреспонденции данный ответ на претензию не был вручен получателю, 14.08.2017 г. письмо было выслано обратно отправителю. Из представленной в материалах дела квитанции об отправке не представляется возможным установить по какому адресу данное письмо было отправлено, в самом ответе на претензию также не указан получатель и его адрес.

      При таких обстоятельствах суд полагает, что Ответчиком, в нарушение положений ст. Раздел I. Общие положения > Глава 6. Доказательства и доказывание > Статья 56. Обязанность доказывания’ target=’_blank’>56 ГПК РФ не доказаны обстоятельства, на которые он ссылается в обоснование своих доводов.

      Требования встречного иска суд признает не подлежащими удовлетворению, поскольку судом установлено, что работы по договору подряда не выполнены.

      Ответчиком в материалы дела представлен договор на проведение земельных работ от 31.05.2017 г. и акты выполненных работ от 31.05.2017 г. при изучении данных документов, суд приходит к выводу о том, что работы на участке Истца не производились. В договоре на проведение земельных работ указаны следующие объекты: Надеждинский район, дачное общество «Серебрянка 1», участок № 255, Соловей ключ, СНТ «Вираж», участок № 7, № 61. А акты выполненных работ представлены только на два объекта, на участок Истца акт не представлен.

      Акт б/н от 31.05.2017 г. о приемке выполненных работ на сумму 30400 рублей подписан только Ответчиком, Истцом данный акт не подписан, сведений о том, что Истец отказался подписывать акт, в нем также не содержится.

      Предъявляемые ответчиком требования о взыскании с Истца суммы за хранении ворот, суд находит необоснованными, поскольку полагает, что нарушение сроков выполнения договора подряда имеет место со стороны Ответчика.

      Таким образом, исходя из установленных обстоятельств дела, положений указанных правовых норм, суд приходит к выводу об ответственности Ответчика за нарушение сроков выполнения предварительно оплаченных работ по монтажу откатных ворот на участке Истца.

      По общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст. Раздел I. Общие положения > Глава 7. Судебные расходы > Статья 98. Распределение судебных расходов между сторонами’ target=’_blank’>98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

      В соответствии с ч. 1 ст. Раздел I. Общие положения > Глава 7. Судебные расходы > Статья 88. Судебные расходы’ target=’_blank’>88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

      В силу абзаца второго, пятого, девятого ст. Раздел I. Общие положения > Глава 7. Судебные расходы > Статья 94. Издержки, связанные с рассмотрением дела’ target=’_blank’>94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг представителей; другие признанные судом необходимыми расходы.

      Истцом понесены расходы на оплату услуг представителя в размере 20000 рублей, что подтверждается договором поручения б/н от 17.07.2020, распиской о получении денежных средств в общем размере 20000 рублей.

      В соответствии с ч. 1 ст. Раздел I. Общие положения > Глава 7. Судебные расходы > Статья 100. Возмещение расходов на оплату услуг представителя’ target=’_blank’>100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

      Определение разумных пределов расходов на оплату услуг представителя является оценочным понятием и конкретизируется с учетом правовой оценки фактических обстоятельств рассмотренного дела.

      Как следует из договора, исполнитель обязался совершить в интересах и за счет Доверителя следующие юридические действия: защищать интересы доверителя в споре с Гордиенко Д.Г. о взыскании суммы, а именно подготовить исковое заявление и направить его в суд, сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.

      Исходя из характера и объема выполненной представителем истца работы, цены иска, учитывая категорию и сложность спора, продолжительность рассмотрения дела, участия представителя во всех судебных заседаниях, связанных с рассмотрением данного спора, суд не полагает, что заявленный ко взысканию размер расходов является завышенным, требование о взыскании расходов на оплату услуг представителя подлежит удовлетворению размере 20 000 рублей, по мнению суда, соответствует в полном объеме указанным в ст. Раздел I. Общие положения > Глава 7. Судебные расходы > Статья 100. Возмещение расходов на оплату услуг представителя’ target=’_blank’>100 ГПК РФ требованиям разумности, соразмерности и трудозатратам представителя.

      Указанная сумма подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

      Исковые требования Иванкова Вячеслава Дмитриевича к ИП «Гордиенко Дмитрию Геннадьевичу» о расторжении договора бытового подряда и взыскании уплаченных денежных средств, удовлетворить.

      Взыскать с ИП «Гордиенко Дмитрия Геннадьевича» в пользу Иванкова Вячеслава Дмитриевича денежную сумму в размере 75000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 20000 рублей.

      Взыскать с ИП «Гордиенко Дмитрия Геннадьевича» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 3050 рублей.

      Встречный иск ИП «Гордиенко Дмитрия Геннадьевича» к Иванкову Вячеславу Дмитриевичу о признании выполненными работ по договору подряда, возложении обязанности возместить часть выполненных работ по договору подряда – оставить без удовлетворения.

      Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Ленинский районный суд г. Владивостока в месячный срок с момента изготовления мотивированного решения суда.

      Договор для ворот

      Изготовление заборов, ворот! Договор, гарантия ск.10% в Хабаровске

      Изготовим, смонтируем ворота любого дизайна:
      -Кованные ворота, коттедж дача.
      -Времянные ворота.
      -Бронированные ворота.
      -Откатные механические ворота.
      -Гаражные ворота и тд.
      Замер+доставка бесплатно!
      Нал. без Нал.расчёт. Договор гарантия.

      Адрес оказания услуги

      • улица Горького 15
      • улица Ясная 44
      • переулок Фурманова 7

      Объявление находится в архиве и может быть неактуальным.

      Мы скрыли контактные данные, чтобы автора объявления не беспокоили без необходимости.

      Оплатите получение контактных данных, если они вам действительно нужны.

      Сервисное техническое обслуживание ворот и шлагбаумов

      Важный аспект в обеспечении хорошей работоспособности и долговечности автоматических выездных систем – их своевременное сервисное обслуживание. В наши дни эта процедура является не прихотью, а самой настоящей необходимостью. С помощью профессионально проведенного комплекса технических мероприятий можно избежать внезапных поломок и непредвиденных затрат на ремонтные работы, а также значительно увеличить срок службы подъемных механизмов. Данная услуга является своеобразной страховкой от преждевременного износа деталей.

      К наиболее частым причинам поломок относятся:

      выход из строя электродвигателя;

      мелкие механические поломки – нехватка смазочного материала, накопление пыли и мусора и т. д.

      Техническое обслуживание, которое вы можете заказать в нашей компании, поможет избежать всех этих неприятных моментов и увеличить послегарантийный ресурс откатных ворот, а также сократить стоимость и сроки возможного ремонта. Наши специалисты проведут осмотр и диагностику и заменят вышедшие из строя запчасти. Мы устраним проблемы на начальных стадиях, когда они еще не проявились и не привели к печальным последствиям.

      Договор сервисного обслуживания автоматических ворот

      Заключение договора с сертифицированным представителем производителя – Группой Компаний АЛЮТЕХ – гарантирует вам полное отсутствие проблем при эксплуатации секционных ворот. Грамотное и своевременное обслуживание позволит предупредить внезапную поломку и обеспечит бесперебойность работы механизма. Благодаря этому владелец любого типа конструкции будет застрахован от внепланового ремонта, который зачастую обходится далеко не дешево.

      С каждым клиентом договор заключается на индивидуальных условиях, подробнее о которых вы сможете узнать при обращении в нашу компанию.

      Устройство заборов, ворота, калитки. Сметный расчёт. Договор. Акт. Гарант в Находке

      Заметка к объявлению

      Стали владельцем Земельного Участка?
      Хотите оградить личное пространство от посторонних взглядов?
      Устали смотреть на соседей?
      Надоели семена сорняков и домашних питомцев соседей?
      ТОГДА ВАМ К НАМ.

      Устанавливаем заборы всех видов:
      — Забор из Профнастила
      — Рулонная сетка
      Также монтируем
      — Ворота Откатные
      — Ворота Секционные
      — Калитки
      Очистим участок от старых деревьев.
      Звоните сейчас! БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ.
      -ограждения из всевозможной сетки.
      От 150 погонных метров действует хорошая скидка!! Сварочные работы любой сложности. ДОГОВОР:ГАРАНТИЯ: КАЧЕСТВО: АКЦИЯ! ПРИ МОНТАЖЕ ЗАБОРА,ОТ 60М КАЛИТКА В ПОДАРОК

      Заключили договор на установку 40 секционных ворот Херманн

      Заключили договор на поставку и монтаж 40 секционных гаражных ворот немецкого концерна Херманн . Все ворота снабжены ручкой с замком . Секционные ворота будут установлены в подземном паркинге , который будет введен в экплуатацию весной 2014г.

      Телефоны: +7(343) 388-05-15, +7 (343) 388-05-18, +7(912)2852650

      Установка откатных ворот. Договор

      Как и в случаях с пластиковыми окнами, на установку откатных ворот заключается соответствующий договор. В принципе ничего сложного, но есть пару моментов, о которых вам обязательно надо помнить и знать. Кстати, коль уж на то пошло, заметим, что купить откатные ворота по сравнительно невысокой цене можно на сайте http://откатные-ворота.mirvorot.kiev.ua. Там представлен интернет-магазин «Mir Vorot». Отметим и то, что у них вы можете приобрести далеко не только такие ворота, но и распашные и даже гаражные.
      В договоре обозначаются права и обязанности сторон. Как мы и говорили, тут все стандартно. Продавец должен привезти изделие на место и выполнить установку. Причем, сделать он это должен точно в определенный срок. Само собой, монтаж должен быть произведен качественно с соблюдением технологии.

      В том случае если речь идет о предварительной оплате это, разумеется, прописывается в договоре в отдельном пункте. Заметим, также, что покупатель может потребовать от продавца компенсацию за несвоевременно выполненные обязательства. Что касается конкретно вида и объема компенсации, то этот момент может быть прописан отдельно. И еще, мы в данном случае объединили покупку и установку. Дело в том, что в абсолютном большинстве случаев идет речь о монтаже откатных ворот специалистами той компании, у которой они были приобретены. Это просто и удобно. Мы не зря в самом начале упомянули про пластиковые окна, в их случае все то же самое.

      Крайне важно прописать в договоре пункт об установке автоматики. Мы имеем в виду оборудование, с помощью которого полотно ворот будет двигаться. Автоматика, по сути, вся одна и та же, это мотор. Так вот, вам надо чтобы пункт об установке этого мотора был в договоре. Зачем? Тут все просто. Это необходимо, чтобы избежать не состыковок. Компания может отказаться от монтажа оборудования, ссылаясь на то, что это не прописано в соглашении, и она будет права, так как и стоимость в таком случае за это не включена в данное соглашение. Зачем, как говориться, делать больше.

      В любом случае, прежде чем подписывать, не торопясь прочтите договор, не говоря уже о том, что вам надо заранее все обговорить, как что касается монтажа, так и что касается эксплуатации приобретаемых вами откатных ворот.

      Само собой, когда специалисты будут ставить ворота, вам надо присутствовать на месте. И еще, под такие ворота всегда обустраивается тяжелая и прочная основа. Так вот, этот момент вам тоже надо сразу же прояснить.

      Наша компания открыта к долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству с Вами!

      С 19 июня 2020г ОАО «Компания автоматические ворота» изменила дилерские условия. Дилерская программа имеет четыре колонки Розница, Дилер2 и Дилер3, Франшиза. На акционный товар скидки не распространяются или рассматриваются индивидуально.

      Все действующие ранее заключенные дилерские договора будут отпускаться со скидками, указанными согласно Дилерской программе, обновлённой на сайте на момент отгрузки.

      Для того чтобы стать ДИЛЕРОМ, необходимо в течении одного календарного месяца приобретать у нас товар по розничной цене на сумму:

      Дилер2 не меньше 120 тысяч рублей

      Дилер3 не меньше 300 тысяч рублей

      Франшиза не меньше 1,5 млн. рублей

      Если Вы уже являетесь ДИЛЕРОМ и хотите увеличить размер скидки, необходимо в течении одного календарного месяца приобретать у нас товар по ценам действующего Вашего дилерского договора на сумму:

      Дилер2 > Дилер3 не меньше 300 тысяч рублей

      Дилер3 > Франшиза не меньше 1,5 млн. рублей

      Условия сотрудничества монтажных бригад.

      Мы рады, что вы выбрали именно нас и для того, чтобы начать с нами сотрудничество по монтажным работам необходимо:

      1) Заполнить анкету и предоставить полные паспортные данные

      2) Внести депозит 5000,00р

      3) Заключить дилерский договор

      Для получения максимального количества заказов и для более доверительных отношений существуют условия:

      1. Внести депозит 20000,00р (Депозит вносится не сразу, его можно сформировать за время сотрудничества, поставлять 50% от стоимость оплаты работы за заказ);

      2. Вам оплачивается 50% от стоимость монтажных работ + оплата бензина от точки продажи до объекта и обратно;

      3. Оплата замера 750,00р + оплата бензина от точки продажи до объекта и обратно;

      4. От вас необходима гарантия 3 месяца на ваши услуги монтажа;

      5. При необходимости можно взять в аренду наше оборудование:

    • Генератор 1500р/день
    • Перфоратор 500р/день
    • Строительные леса 1000р/день
    • Лестница 200р/день
    • 6. Возможность покупки оборудования по дилерскому договору

      7. При заключении договора между нашей компанией и вашим покупателем, вы получаете 10% (если оплата наличным расчётом) от стоимости всего договора или 7% (если оплата безналичным расчётом).

      За более подробной информацией обращайтесь:

      1) По условиям сотрудничества с монтажными бригадами

      Дмитрий Лагно тел. 8-499-962-41-39 доб.111

      или можно заполнить АНКЕТУ

      2) По условиям сотрудничества по закупке оборудования

      Александра Жигалина тел. 8-499-962-41-39 доб.112

      Должны деньги за изготовление ворот, договор не заключили

      Добрый вечер.ситуация такая,один ночной клуб заказал у меня мет ворота.договор не заключили,предоплаты не брал.когда установили ворота,денег не отдали,сказали через неделю,потом еще неделю.теперь я у них в черном списке.что можно сделать.единственное что есть ,это переписка смс,что они заказывают ворота и что они отдадут.

      Ответы юристов (2)

      Добрый день! А есть свидетели? может быть чеки за купленные материалы или же они сами сам их предоставили? проект работ? кто устанавливал ворота? Любое, даже минимальное дополнительное подтверждение будет играть в вашу пользу. Направьте в их адрес письменную претензию (с просьбой оплатить работы) заказным письмом с уведомлением, а затем попробуйте собрать все необходимые доказательства, какие сможете найти, и идите в суд.

      Уточнение клиента

      чеков нет.устанавливал ворота я и мой знакомый.материал я купил на свои деньги.есть только замеры ворот в тетради и смс что они заказывают ворота,что готовы отдать в конце недели,потом опять в конце недели и т.д.

      21 Ноября 2016, 15:38

      Я считаю что порядок ваших действий должен быть таким:

      1. пишете претензию заказным с уведомлением на организацию. Ожидаете ответа или возврата

      2. Делайте запрос вашему оператору связи. Также уточните у нотариуса, можно ли сделать нотариальное заверение переписки

      3. Обращаетесь с иском в суд где подробно описываете ситуацию. говорите что есть свидетель, представляете все все, что есть, в т ч тетрадь. Показываете также ту смс переписку и ходатайствуете перед судом о ее приобщении к делу.

      Ищете ответ?
      Спросить юриста проще!

      Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

      Откатные ворота с электроприводом

      Работаем с 1999 года

      Только качественные материалы

      Гибкая система скидок

      На данный момент откатные ворота стали самым популярных решение для обустройства въезда на участок. Установка откатных ворот решает проблему недостаточного пространства перед воротами т.к. сдвигаются влево или вправо вдоль внутренней части забора и практически не требуют места для открывания.

      В откатных воротах консольного типа, которые мы устанавливаем, нет никаких дополнительных конструкций ни снизу, ни сверху, поэтому проем ворот свободен и ограничен только боковыми столбами. Для нормальной работы откатных ворот не требуется расчистка снега зимой. Мы устанавливаем ворота консольного типа, что позволяет воротам не касаться подъездной площадки.

      Сколько стоят откатные ворота?

      Онлайн калькулятор стоимости

    • Профнастил
    • Сендвич панель
    • Обрешетка
    • Силовая рама
    • Преимущества откатных ворот

      Популярность въездных откатных ворот в Москве и Московской области определяется несомненными достоинствами этого типа конструкции:

      Мы — ведущий производитель откатных ворот по Москве и МО. Благодаря чему, предлагаем лучшее соотношение цены и качества.

      Ворота 4х2 с электроприводом — 54 900 р.

      Рассчитать стоимость по Вашим размерам

      Варианты заполнения

      Обшивка профлистом

      Обшивка профлистом позволяет создать монолитную поверхность, выглядящую как единое целое, без видимых мест стыковки. Профлист имеет несомненное преимущество в цене, и, кроме того, идеально подходит к забору, выполненному из того же материала.

      Обшивка сэндвич-панелями

      Очень эффектно выглядит заполнение откатных ворот сэндвич-панелями.

      Декоративная решетка

      Каркас можно исполнить в виде декоративной решетки и ничем не зашивать. В данном случае рама исполняется из профильной трубы сечением 60х40 мм, а внутренняя решетка – 20х20 мм с шагом 130 мм и двумя горизонтальными трубами в нижней части.

      Комбинированное заполнение

      Также возможно выполнить комбинированное заполнение.

      Наша компания также в индивидуальном порядке может исполнить любые другие решетки по эскизам заказчика, а также исполнить их в любом другом цвете. Заказчик может также получить раму под самостоятельную обшивку из собственного материала (полистирол, дерево и др.).

      Техническая составляющая

      Если с лицевой стороной теперь все понятно, то что же представляет из себя внутренняя, скрытая от посторонних глаз часть откатных ворот? Это консольно-роликовая система, противовес и комплект направляющих. Для удобства использования откатные ворота оснащаются автоматикой с дистанционным (радио) управлением, световым индикатором открывания, системой видеонаблюдения, контроля доступа.

      В случае отключения электроэнергии, автоматические ворота могут открываться вручную. Для этого нужно будет вручную разблокировать механизм, так как электропривод выполняет роль замка даже при отсутствии электропитания, что конечно повышает степень защиты от проникновения.

      Если Вы решили пока не устанавливать электропривод, но планируете это сделать в будущем, необходимо установить какие-либо механические средства запирания. Также в этом случае мы рекомендуем сделать выводы под электричество и заказывать ворота с уже смонтированной зубчатой рейкой.

      Конструкция откатных ворот позволяет встроить калитку прямо в полотно. Калитка также может быть и отдельно стоящей, изготовленной из того же материала, что и полотно ворот.

      Автоматика

      Любые ворота могут быть оснащены автоматическим приводом. Мы работаем со всеми производителями автоматики, представленными в России. Наиболее популярные это Nice, Came, BFT, FAAC, Somfy, AN-Motors.

      Установка автоматики делает пользование воротами комфортным и удобным. Автоматический привод как к откатным, так и к любым другим воротам можно купить отдельно и установить на уже существующие конструкции.

      Установка ворот

      Мастер-класс от генерального директора компании «Алюмаркет».
      Мы поставляем ворота, изготовленные под индивидуальный размер заказчика. После предварительной устной консультации необходим выезд на место специалиста для расчета окончательной стоимости и определения технической возможности установки ворот.

      Результатом встречи станет уточнение следующих моментов:

    • Наличие фундамента и опорных столбов;
    • Наличие физического пространства и технической возможности для открывания ворот вправо или влево;
    • Наличие или возможность подведения электропитания;
    • Размеры проема, размеры полотна ворот;
    • Место установки электропривода;
    • Вид и цвет декора;
    • Установка откатных ворот под ключ с гарантией производителя.
    • 5 причин заказать рольставни от производителя «Алюмаркет» в Москве

      1. Опыт и компетенции.

      За 18 лет работы компания «Алюмаркет» заслужила репутацию надежного и ответственного партнера. Уже более 30 000 семей и компаний оценили качество нашей продукции, профессионализм наших кадров, индивидуальный подход, доступные цены и отличный сервис.

      2. Высокое качество продукции.

      При производстве ворот мы используем только лучшие материалы и оборудование. А на каждом шаге изготовления проводится строгая проверка качества изделий. Вот почему наши ворота такие крепкие, надежные и безопасные.

      3. Гарантийное и сервисное обслуживание.

      Предоставляем гарантийное и сервисное обслуживание. В случае возникновения неисправности или поломки в течение гарантийного срока все работы осуществляются за счет средств предприятия. Гарантия на роллетные системы составляет 12 месяцев.

      4. Комплексные решения.

      В компании «Алюмаркет» Вы можете купить не только лучшие откатные ворота но и рольставни, болларды, шлагбаумы, мягкие окна, ворота любых видов, автоматику, комплектующие и аксессуары для них, а так же другую продукцию.

      5. Мы Вас любим!

      Мы любим Вас, наших клиентов, а так же любим изготавливать и устанавливать ворота. Поэтому регулярно придумываем интересные скидки и предложения.

      Смотрите так же:  Растаможка автомобилей в Казахстане. Растаможка авто в казахстан из россии

По admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *