Договор на оказание услуг автокраном. Договор на услуги разных работах

Дек 9, 2019 Законы

Договор на оказание услуг автокраном

г. _________________ « »_____________2010г.

___________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью далее «Исполнитель» ., действующей на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующим:

Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Исполнитель обязуется оказать услуги по подъему и перемещению грузов автокраном марки ______________________________.

Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость оказанных услуг по тарифам, изложенным в Приложении № 1 к настоящему договору. Использование автокрана не должно противоречить его назначению.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.1. Подать заявку на услуги автокрана за 48 часа до начало работы.

2.1.2.Предоставить условия для работы автокрана – площадку с твердым основанием, подъездную дорогу.

2.1.3. Обеспечить охрану автокрана.

2.1.4. В установленные настоящим договором сроки оплатить услуги автокрана.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, с надлежащим качеством.

2.2.2. Оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, собственными силами или с привлечением 3-их лиц, за действие которых он отвечает как за свои собственные.

2.2.3 Исполнитель не позднее последней даты каждого месяца оформляет Заказчику счет-фактуру, акт выполненных работ, путевой лист, подтверждающий работу техники с подписью и штампом представителя Заказчика.

Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору определяется исходя из тарифов Исполнителя, указанных в приложении № 1 к настоящему договору.

Заказчик производит оплату счетов в течении 3-х рабочих банковских дней с даты их получения.

Расчеты по настоящему договору осуществляются как безналичной форме, так и наличными платежами, по согласованию сторон, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Днем оплаты и моментом исполнения обязательства по оплате услуг Исполнителя считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор заключен на срок с « »_______________2010г. по « » _______________ 2010 г. и может быть продлен сторонами по взаимному согласию.

4.2. Каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор, предупредив об

этом другую сторону не позднее, чем за три дня до начало работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с действующими нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

Договор может быть досрочно прекращен или изменен по соглашению сторон.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к данному договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридический и почтовый адрес:

г. Владивосток, ул. Нижне – Портовая, д. 6г – 68

Банковские реквизиты Тел/, 594459

В Дальневосточный филиал Интеза» г. Владивосток

От «Заказчика» От «Исполнителя»

г. _______________________ «» 2010г.

Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на услуги за одну машино-смену:

Договор оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции

Отзывов: 2 Просмотров: 19031
Голосов: 2 Обновлено: н/п

ДОГОВОР №

г._____________ «___»_____________201__ г.

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и, ______________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________ , действующего на основании ___________________ с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы (оказать услуги) по разработке, изготовлению и доставке полиграфической продукции, а Заказчик обязуется оплатить эти работы (услуги) на условиях настоящего Договора и Дополнительных соглашений к нему. Детальные условия выполнения работ (оказания услуг) определяются Сторонами в Дополнительных соглашениях, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Выполнить работы (оказать услуги), указанные в п. 1.1. настоящего Договора, Заказчику на условиях, определенных в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Дополнительные соглашения оформляются в качестве приложений к настоящему Договору и являются его неотъемлемыми частями. В Дополнительных соглашениях определяется наименование работ (услуг), их стоимость, требования к качеству и объемам работ (услуг), сроки выполнения, а также иные необходимые условия операций, совершаемых Исполнителем.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Своевременно и полностью оплачивать стоимость работ (услуг) Исполнителя в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Дополнительными соглашениями к нему.

2.2.2. Своевременно и полностью передавать Исполнителю материалы, требуемые для выполнения работ (оказания услуг), указанных в п. 1.1. настоящего Договора и детализированных в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору.

2.2.3. В течение 3 (Трех) дней с момента получения подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) (далее — «Акт») подписать Акт и направить его Исполнителю либо в указанный срок направить Исполнителю свои мотивированные возражения. В случае неполучения Исполнителем Акта или мотивированного отказа в указанный срок обязательства Исполнителя считаются надлежаще исполненными, а работы (услуги) принятыми по умолчанию.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Денежные средства, оговоренные в Дополнительном соглашении, перечисляются Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в порядке предоплаты, в течение 5-ти (Пяти) банковских дней с момента подписания соответствующего Дополнительного соглашения, если иное не оговорено в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика в полном объеме в соответствии с соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.2. Исполнитель приступает к выполнению работ (оказанию услуг) не ранее поступления предоплаты в размере, предусмотренном Дополнительным соглашением к настоящему Договору. В случае задержки оплаты сроки сдачи работ (услуг) Заказчику сдвигаются на время задержки, если иное не оговорено в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору. Такой сдвиг сроков со стороны Исполнителя не расценивается в качестве невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств Исполнителем.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и/или Дополнительным соглашениям к нему Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и международными договорами Российской Федерации.

4.2. Дополнительными соглашениями к настоящему Договору может быть предусмотрена дополнительная ответственность Сторон.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение одного календарного года с момента его подписания Сторонами. В случае, если за 30 дней до дня окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит об иных намерениях, Договор считается продленным на тех же условиях на каждый последующий календарный год.

5.2. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив другую Сторону не позднее, чем за тридцать дней.

5.3. Досрочное прекращение действия настоящего Договора не освобождает Заказчика от обязательств по оплате расходов, фактически понесенных Исполнителем во исполнение настоящего Договора.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение настоящего Договора, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли не предвидеть, не предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, землетрясения, забастовки, действия органов власти и управления, а также другие обстоятельства вне контроля Сторон.

6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Надлежащим доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные соответствующими компетентными организациями.

6.3. В случаях, предусмотренных в п.6.1. настоящего Договора, сроки исполнения обязательств по настоящему Договору продлеваются соразмерно времени, в течение которого действуют эти форс-мажорные обстоятельства и их последствия.

6.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать более 3-х месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора, направив письменное уведомление другой Стороне.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. Если Стороны не смогут решить спор путем переговоров, то он может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд ______________.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

8.3. Исполнитель для выполнения своих обязательств по настоящему Договору вправе совершать сделки с третьими лицами.

8.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОНИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

к Договору № ____

На оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции

____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, ________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________ , действующего на основании ___________________________ с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», руководствуясь положениями вышеуказанного Договора (далее — «Договор»), договорились о нижеследующем:

1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы:

2. Общая стоимость работ Исполнителя составляет ________ рублей (________________), в том числе НДС (18%).

3. Заказчик оплачивает общую стоимость работ Исполнителя не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем.

Срок исполнения работ составляет 30 (тридцать) календарный дней с момента подачи материалов и оплаты.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются Договором.

6. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Оставить комментарий к документу

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции», а также задать вопросы, связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой, то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Договор оказания услуг специальной техники, грузоподъемных, дорожных и/или строительных машин, механизмов и оборудования

специальной техники, грузоподъемных, дорожных и/или строительных

машин, механизмов и оборудования № _____________

г. Кингисепп «_____ » ____________ 201___ г.

индустриальная компания», , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и __________________________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________________________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, заключили на­стоящий Договор о нижеследующем:

Исполнитель предоставляет Заказчику услуги специальной техники, грузоподъемных, дорожных и/или строительных машин, механизмов и оборудования, именуемые далее по тексту «Техника», а Заказчик принимает их и производит оплату на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

2.1. Договор принимается к исполнению Исполнителем после получения факсимильной (тел./ф. 8-813-75-4-65-52) или электронной копии (e-mail: *****@***ru) надлежаще оформленной заявки Заказчика, форма которой установлена в Приложении № 2 к настоящему договору.

2.2. Исполнитель рассматривает возможность, либо невозможность предоставления Техники и уведомляет об этом Заказчика в течение 2 (двух) часов после получения Заявки.

2.3. Минимальный срок заказа техники составляет 6 (Шесть) машино-часов, если иное не согласовано сторонами, отражено в Заявке и подписано Сторонами.

2.4. Техника предоставляется с водителем (машинистом). Оплата услуг водителя, топливо и ГСМ включены в стоимость.

2.5. Техника, предоставляемая по настоящему Договору, должна использоваться Заказчиком по целевому назначению, указанному в заявке и технической документации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. В любое время проверять порядок использования Заказчиком Техники на соответствие условиям настоящего договора.

3.1.2. В случае нарушения Заказчиком оговоренных целей эксплуатации предоставленной Техники, потребовать досрочного возврата Техники с выплатой штрафа, указанного в п. 5.6. настоящего договора.

3.1.3. При осуществлении грузоперевозок оказывать экспедиторские услуги: получать товарно-материальные ценности от сторонних организаций по доверенности Заказчика, осуществлять транспортно-экспедиционное обслуживание грузов Заказчика, в том числе, действуя в интересах Заказчика, по его заявкам осуществлять работы по организации транспортировки отходов производственной деятельности Заказчика с территории, указанной в Заявке в специально отведенные места.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Предоставить Заказчику Технику в количестве и в срок, указанные в согласованной заявке, в противном случае, уведомить Заказчика путем факсимильного сообщения о невозможности предоставления Техники не менее чем за 14 часов до начала работ.

3.2.2. Поддерживать надлежащее состояние Техники, нести расходы связанные с эксплуатацией Техники на объекте, включая осуществление ремонта и предоставление необходимых принадлежностей в течение всего срока действия настоящего Договора.

3.2.3. Предоставлять Заказчику услуги по управлению и технической эксплуатации Техники с обеспечением ее нормальной и безопасной работы в соответствии с целями, указанными в согласованных заявках.

3.2.4. Обеспечить соответствие состава экипажа и его квалификации требованиям, предъявляемым к эксплуатации строительной техники данного вида; в том числе каждый работник должен быть аттестован и пройти проверку знаний в установленном порядке, иметь при себе соответствующие документы, подтверждающие его право на осуществление подобных работ.

3.2.5. Нести расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы на их содержание. Членами экипажа являются работники Исполнителя, которые подчиняются распоряжениям Исполнителя, относящимся к управлению и технической эксплуатации, и распоряжениям Заказчика, касающимся коммерческой эксплуатации Техники.

3.2.6. Обеспечить технический надзор за безопасной эксплуатацией Техники и содержать ее в технически исправном состоянии, согласно требованиям, установленными действующими нормами и правилами для каждого вида предоставленной Техники.

3.2.7. Высылать Заказчику надлежащим образом составленный и подписанный сменный рапорт на фирменном бланке Заказчика в сроки, установленные Договором. В рапорте не допускаются исправления и приписки, не заверенные Сторонами, в том числе записи в рапорт должны быть разборчивыми с проставлением подписей уполномоченных лиц и с указанием должностей, фамилий и инициалов подписавшего рапорт лица, печати (штампа) полномочного представителя Заказчика.

3.2.8. В случае возникновения оснований для споров на объекте, не вступая в переговоры на месте, незамедлительно сообщить о характере разногласий менеджеру , указанному по тел. 8-921-907-36-36.

3.2.9. Соблюдать все необходимые меры производственной, противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в РФ законодательными, нормативно-правовыми и нормативными Актами в течение всего Срока действия Договора.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3.2. Отказаться от услуг Исполнителя по настоящему договору в любое время, в случае невыполнения Исполнителем условий настоящего Договора. В этом случае Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства за оплаченные, но не оказанные услуги.

3.3.3. Заказчик вправе отказаться от дополнительных машино-смен, согласованных ранее, но не менее чем за 1 сутки до начала выполнения работ.

3.3.4. Продлить срок работы Техники, находящейся на объекте, сверх сроков указанных в заявке. При этом Заказчик гарантирует оплату дополнительных часов (указанных и подписанных в рапорте) не позднее 3 дней с момента переработки.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Предоставить Исполнителю заполненный оригинал и/или факсимильную копию заявки, оформленную в соответствии с Приложением № 2 к настоящему договору.

3.4.2. Своевременно оплачивать платежи за услуги Техники, предусмотренные настоящим Договором.

3.4.3. Исключить доступ к Технике третьих лиц, обеспечить сохранность Техники при нахождении ее на объекте Заказчика, в том числе и в нерабочее время, с момента ее появления на объекте до момента ее выхода с объекта.

3.4.4. Немедленно извещать Исполнителя о любом повреждении, аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Технике ущерб и своевременно принимать необходимые меры по предотвращению ущерба и/или предупреждению угрозы его возникновения.

3.4.5. Не вскрывать предоставленную Технику и не производить какие-либо переделки, ремонт и изменения конструкции без письменного согласия Исполнителя и участия специалистов Исполнителя.

3.4.6. При использовании Техники для оказания услуг третьим лицам, уведомить об этом Исполнителя в Приложении №2.

3.4.7. Использовать Технику строго в целях и на объектах, оговоренных при подаче заявки, в соответствии с назначением техники, указанным в технической документации.

3.4.8. В случае невозможности оказания услуги на объекте Заказчика и по вине Заказчика, выявленной непосредственно в день оказания услуги, последний оплачивает Исполнителю сумму, равную ? (минимальной) машино-смене заказанной техники.

3.4.9. Назначить ответственного за эксплуатацию техники на объекте с обязательным указанием его ФИО и должности в Приложении №2. Ответственный представитель Заказчика вправе давать распоряжения водителю (машинисту) по вопросам эксплуатации техники, а также заверять своей подписью с расшифровкой и/или штампом Заказчика товарно-транспортные документы, сменные рапорта и/или путевые листы с обязательным указанием фактически отработанного времени на объекте, времени начала и окончания работ. Сменный рапорт в равной степени как и Акт оказания услуг признается Сторонами документом, подтверждающим факт оказания услуги. Ксерокопия рапорта заверенного печатью Исполнителя предоставляется Заказчику по завершению работ. В случае разночтений Исполнитель обязуется предоставить для сверки оригинал рапорта в присутствии уполномоченного представителя Исполнителя.

3.4.10. Предоставить Исполнителю подписанные акты выполненных работ (и приложения к ним) не позднее десяти рабочих дней с момента получения указанных актов от Исполнителя. В случае непредставления актов и отсутствия мотивированного отказа от подписания акта выполненных работ со стороны Заказчика в указанный срок, обязательства Исполнителя считаются надлежаще исполненными.

Смотрите так же:  Как подать заявление в загс ярославль. Как подать заявление в загс ярославль

3.4.11. При использовании грузоподъемных механизмов назначить ответственного за безопасное перемещение грузов, обеспечить стропальщиками, за исключением случаев, когда стропальщики предоставляются Исполнителем по заявке Заказчика, и соблюдать правила ГГТКН и СНиП.

3.4.12. Заказчик собственными силами обеспечивает снабжение техники электроэнергией в случае ее необходимости для эксплуатации техники на объекте.

4.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору исчисляется в зависимости от количества машино-часов работы техники. Цена соответствующего машино-часа указана в Приложении № 1 к настоящему договору (Спецификация).

Подача Техники на объект оплачивается Заказчиком, в соответствии с почасовой стоимостью работы Техники, в зависимости от удаленности объекта Заказчика от г. Кингисепп, и указывается в Заявке (Приложение ) Исполнителем. Необходимое время работы Техники указывается Заказчиком самостоятельно в Заявке (Приложение ).

4.2. Стоимость соответствующего машино-часа указана в Приложении № 1 к настоящему договору (Спецификация).

4.3. Исполнитель вправе предоставлять Заказчику скидки при заказе Техники, ввиду чего стоимость машино-часа указанная в выставленных Заказчику счетах может отличаться от Приложения №1 настоящего Договора.

4.4. При использовании Техники менее срока, оговоренного в заявке, или простоя по вине Заказчика, оплата производится не менее чем за соответствующую машино-смену, указанную в Приложении №2. Если простой произошел по вине Исполнителя, то оплата производится за фактически отработанные машино-часы, указанные в рапорте.

4.5. Исполнитель оставляет за собой право изменения стоимости услуг, указанных в Прайс-Листе, предварительно уведомив об этом Заказчика за 14 календарных дней до начала действия нового Прайс-Листа.

4.6. Оплата услуг производится Заказчиком на основании счета Исполнителя. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Исполнителя в порядке 100% предоплаты не позднее, чем за 1 (Один) банковский день до начала оказания услуг.

4.6.1. При оплате услуг по фактически отработанному времени, оплата Заказчиком осуществляется в течение 3 (трех) банковских дней от даты получения счета.

4.7. Датой завершения расчетов считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. Исполнитель не несет ответственность за предоставление техники, не отвечающей целям ее использования Заказчиком, в случае, если Заказчик указал неверные сведения.

5.2. В случае нарушения сроков предоставления техники либо ее непредставления по вине Исполнителя, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штрафную неустойку в виде пени в размере 5 % (пяти) процентов от стоимости неисполненного обязательства за каждый час просрочки.

5.3. За нарушение сроков внесения платы за оказание услуг Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штрафную неустойку в виде пени в размере 5% (пяти) процентов от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5.4.В случае неоплаты выставленных счетов за продление срока работы техники, Исполнитель оставляет за собой право приостановить работу техники, уведомив об этом Заказчика любым доступным способом.

5.5. Заказчик возмещает Исполнителю реальный ущерб, причиненный утратой и/или повреждением (порчей) техники, на основании двустороннего акта о недостаче/повреждении оборудования, по средним рыночным ценам, действующим на момент подписания указанного акта.

5.6. В случае нарушения Заказчиком оговоренных целей эксплуатации предоставленной техники, Исполнитель имеет право досрочного возврата техники с взысканием с Заказчика штрафа в размере стоимости целой машино-смены данной Техники, согласно Прайс-листу.

5.7. Уплата штрафа (пени, неустойки) не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них настоящим договором обязательств в полном объеме.

5.8. Заказчик несет ответственность за соблюдение правил безопасной эксплуатации техники и охраны труда на объекте, предусмотренных действующим законодательством.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть непредвиденных, непредотвратимых обстоятельств, носящих чрезвычайный характер.

6.2. Обстоятельствами непреодолимой силы признаются: стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, оползни, смерчи, ураганы и т. п.), признанные в качестве таковых соответствующими органами гидрометеорологической службы; пожары, признанные соответствующими органами пожарной безопасности в качестве таковых; забастовки, военные действия, террористические акты, признанные органами государственной власти; и прочие события, не зависящие от воли сторон и непосредственно влияющие на исполнение настоящего договора. Изменение финансовой ситуации в Российской Федерации (дефолт, деноминация, девальвация и проч.) не признается обстоятельством непреодолимой силы.

6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1., сторона, для которой произошло наступление таких событий, должна немедленно (не позднее 1 дня) известить другую сторону. При отсутствии своевременного извещения виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия, споры между Сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Стороны согласились, с тем, что Договор и все приложения к данному Договору, заключенные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии последующего обмена оригиналами.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случае неисполнения Сторонами обязанностей, предусмотренных настоящим договором.

8.4. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из сторон.

8.5. Действие настоящего договора начинается с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного взаиморасчета сторон.

8.6. Прекращение действия настоящего договора или его расторжение не освобождает Стороны от исполнения возложенных на них настоящим договором обязательств.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп ул. Театральная д.1

Договор на оказание услуг (выполнение работ)

По договору об оказании услуг Исполнитель обязуется в срок оказать услугу (выполнить работу), а Заказчик принять и оплатить оказанную услугу (выполненную работу).

Предметом договора возмездного оказания услуг являются нематериальные услуги. Иначе говоря это деятельность, основная цель которой не направлена на создание овеществленного результата. Материальный результат может являться сопутствующим «продуктом» выполнения услуг.

Договор об оказании услуги (выполнении работы), исполняемой в присутствии потребителя, может оформляться также путем выдачи кассового чека, билета и т.п.

Изделие, указанное в документе, подтверждающем заключение договора об оказании услуги (выполнении работы), в случае утраты этого документа выдается на основании письменного заявления потребителя по предъявлении им паспорта или иного документа, удостоверяющего личность потребителя.

Виды договоров оказания услуг

Цена услуги (работы) в договоре определяется соглашением сторон. При этом цена услуги (работы) не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами.

Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при расторжении договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с п.3 ст.24 ФЗ от 07.02.1992 № 2300-1.

Исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги (работы) за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены — потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.

Смета на выполнение работ и услуг

На выполнение работы (оказание услуги), предусмотренной договором о выполнении работы (оказании услуги), может быть составлена твердая или приблизительная смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обязательно.

Исполнитель не вправе требовать увеличения твердой сметы, а потребитель — ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ (оказанию услуг) или необходимых для этого расходов.

Исполнитель имеет право требовать увеличения твердой сметы при существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставляемых исполнителем, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которое нельзя было предусмотреть при заключении договора. При отказе потребителя выполнить это требование исполнитель вправе расторгнуть договор в судебном порядке.

Если возникла необходимость выполнения дополнительных работ (оказания дополнительных услуг) и по этой причине существенного превышения приблизительной сметы, исполнитель обязан своевременно предупредить об этом потребителя. Если потребитель не дал согласие на превышение приблизительной сметы, он вправе отказаться от исполнения договора. В этом случае исполнитель может требовать от потребителя уплаты цены за выполненную работу (оказанную услугу).

Исполнитель, своевременно не предупредивший потребителя о необходимости превышения приблизительной сметы, обязан исполнить договор, сохраняя право на оплату работы (услуги) в пределах приблизительной сметы.

Права и обязанности потребителя по договору оказания услуг

Потребитель обязан оплатить выполненную исполнителем в полном объеме работу (оказанную услугу) после ее принятия потребителем. С согласия потребителя работа (услуга) может быть оплачена им при заключении договора в полном размере или путем выдачи аванса.

Права и обязанности исполнителя по договору оказания услуг

Права

1. Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное информирование исполнителем, в разумный срок не заменит непригодный или недоброкачественный материал, не изменит указаний о способе выполнения работы (оказания услуги) либо не устранит иных обстоятельств, которые могут снизить качество выполняемой работы (оказываемой услуги), исполнитель вправе расторгнуть договор о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков.

2. О праве исполнителя получать вознаграждение (оплату) за оказанную услугу (выполненную работу) см. Цена и порядок оплаты

Обязанности

1. Если работа выполняется полностью или частично из материала (с вещью) потребителя, исполнитель отвечает за сохранность этого материала (вещи) и правильное его использование.

2. Исполнитель обязан:

  • предупредить потребителя о непригодности или недоброкачественности переданного потребителем материала (вещи);
  • представить отчет об израсходовании материала и возвратить его остаток;
  • В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), принятого от потребителя, исполнитель обязан в трехдневный срок заменить его однородным материалом (вещью) аналогичного качества и по желанию потребителя изготовить изделие из однородного материала (вещи) в разумный срок, а при отсутствии однородного материала (вещи) аналогичного качества — возместить потребителю двукратную цену утраченного (поврежденного) материала (вещи), а также расходы, понесенные потребителем.

    3. Исполнитель освобождается от ответственности за полную или частичную утрату (повреждение) материала (вещи), принятого им от потребителя, если потребитель предупрежден исполнителем об особых свойствах материала (вещи), которые могут повлечь за собой его полную или частичную утрату (повреждение) либо если указанные свойства материала (вещи) не могли быть обнаружены при надлежащей приемке исполнителем этого материала (вещи).

    Об ответственности по договору см. Ответственность по договору на производство работ, услуг

    4. Исполнитель обязан информировать потребителя об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок.

    5. Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что соблюдение указаний потребителя и иные обстоятельства, зависящие от потребителя, могут снизить качество выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок.

    6. Исполнитель отвечает за недостатки работы (услуги), на которую не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до ее принятия им или по причинам, возникшим до этого момента.

    7. В отношении работы (услуги), на которую установлен гарантийный срок, исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия работы (услуги) потребителем вследствие нарушения им правил использования результата работы (услуги), действий третьих лиц или непреодолимой силы.

    Как работать с заказчиком по договору оказания услуг

    Справочная / Договоры с контрагентами

    Как работать с заказчиком по договору оказания услуг

    Услуги — это когда материального результата нет или он неотделим от процесса. Это образовательные курсы, маркетинговые исследования, продвижение сайтов, туризм.

    Исполнитель заключает с заказчиком договор возмездного оказания услуг по правилам Главы 39 ГК РФ. Эти общие правила можно менять и уточнять под свою деятельность. В статье расскажем, как улучшить шаблон договора, чтобы точно получить оплату и защитить себя от лишней работы.

    Обратите внимание. От услуг отличаются работы — деятельность с материальным результатом. Для выполнения работ оформляют договор подряда. Как грамотно составить договор подряда читайте в отдельной статье.

    Формально научные исследования, перевозка людей и грузов, хранение, деятельность по поручению и комиссии — не услуги. Для них не подойдут рекомендации из нашей статьи.

    Сдавайте отчётность в три клика

    Эльба поможет вам работать без бухгалтера. Она подготовит отчёты, посчитает налоги и не потребует от вас специальных знаний.

    Что предусмотреть в договоре на оказание услуг

    Термины и определения

    В некоторых сферах деятельности есть специальные термины. В первом разделе договора объясняют их значение. Это нужно, чтобы стороны точно знали, по поводу чего договорились, а также на случай судебного спора.

    Например, в договоре на маркетинговые услуги стоит объяснить, что такое целевая аудитория, оценка лидов, как расшифровывается слово e-commerce.

    Предмет договора

    Предмет — это конкретная платная услуга исполнителя для заказчика. Заказчик не вправе требовать больше, чем указано в предмете. Без предмета считается, что стороны не договорились — ст. 779 ГК РФ. В случае спора суд заставит исполнителя вернуть аванс, и работа будет сделана зря.

    При описании предмета опасно ограничиваться общими формулировками. Заказчик поймёт неправильно — и будет конфликт. Напишите, какие именно действия выполните и в каком объёме. Можно добавить цель, ссылки на применяемые методики, точное время оказания.

    Коротко предмет и цель пишут в одноимённом разделе договора. Остальное можно вынести в подходящее приложение — техническое задание, сценарий, график учебных занятий, заявку на уборку. Под приложением стороны расписываются.

    В предмете договора: «Исполнитель обязуется в интересах Заказчика провести оптимизацию сайта site.ru в поисковых системах Yandex.ru и Google.ru, а Заказчик — принять и оплатить услуги».

    В техническом задании: «Провести исследование проблем продвижения site.ru в поисковых системах. Разработать алгоритм продвижения сайта по ключевым словам. Согласно составленным рекомендациям отредактировать все статьи раздела «Блог», которые опубликованы до 29 мая 2020 года включительно».

    Срок оказания услуг

    Договоры на оказание услуг бывают с конкретным сроком и на неопределённый срок.

    В некоторых случаях обязательно указывать конкретный срок — например, в сфере образования и общепита.

    Например, в договоре на услуги репетитора срок можно написать так:

    Период занятий с 15.01.2020 по 31.05.2020 года. Дни занятий: вторник и четверг с 17:00 до 19:00.

    В договорах с неопределённым сроком лучше сослаться на документ, по которому определяют время оказания услуги.

    Например, в услугах на уборку квартиру укажите, что дата и время прихода клинера согласовываются в заявке Заказчика.

    Место оказания услуг

    По общему правилу исполнитель оказывает услуги в месте своего нахождения согласно ст. 316 ГК РФ. Если зарегистрированы в одном месте, а работаете в другом — зафиксируйте это в договоре.

    Если услуга выездная и для её оказания что-то нужно, пропишите требования к помещению.

    Диджея наняли на корпоратив. Он прописал в договоре требования к помещению: наличие электропитания для подключения музыкального оборудования, стол и стул для диджея. А ещё доступ в зал за 2 часа до начала праздника, чтобы порепетировать.

    Цена услуг и срок оплаты

    В договоре прописывают общую стоимость услуг, срок оплаты аванса и окончательного расчёта.

    При большом перечне услуг каждую оценивают отдельно. Или разбивают процесс на этапы. Вдруг окажете услуги неполностью — будет легко рассчитать размер оплаты.

    Пример условия о цене на мытьё окон в квартиры:

    Цена услуг по настоящему договору составляет 1500 рублей за мытьё окон и 1000 за мытьё балкона.

    Заказчик в течение трёх банковских дней после подписания акта оказанных услуг перечисляет на расчётный счёт Исполнителя оплату, указанную в акте.

    Когда услуги тянутся годами, предприниматели задумываются об инфляции. Как проиндексировать цену? В одностороннем порядке это делать запрещено. Зато в договоре можно согласовать порядок уведомления заказчика об увеличении стоимости. И прописать, что при отказе заказчика договор считается расторгнутым.

    При изменении стоимости услуг Исполнитель уведомляет Заказчика по электронной почте не позднее семи дней до вступления изменений в силу. Заказчик в этом случае вправе отказаться от услуг.

    Исполнитель не вправе менять стоимость оплаченных Заказчиком услуг до их полного исполнения.

    Порой оказать услугу невозможно. Если виноват заказчик — он всё равно платит полную сумму. Если случился форс-мажор, заказчик платит за оказанные услуги и возмещает ваши расходы. Это ст. 781 ГК РФ.

    Уточните эти правила в договоре. Пропишите обязанности заказчика. В разделе об оплате напишите: если заказчик не выполняет обязанности и в результате невозможно оказать услуги — он всё равно всё оплачивает в полном объёме.

    Неявка Ученика на занятия без уважительной причины не является основанием для перерасчёта стоимости услуг или проведения дополнительного урока.

    Порой приготовление к услуге стоит денег. Например, команда видеооператоров арендует фургон для перевозки камер, штативов, светильников. В договоре прописывают стоимость аренды фургона, чтобы её компенсировали при форс-мажоре.

    Кто оплачивает расходы

    По умолчанию все траты, связанные с оказанием услуги, лежат на исполнителе — ст. 783, 704 ГК РФ. Это правило можно менять в договоре: частично или полностью переложить обязанность на заказчика.

    Если ваша услуга предполагает проезд исполнителя, покупку материалов, оплату электроэнергии, включите эти затраты в стоимость услуг или измените условия о расходах в договоре.

    В случае необходимости выезда в другие населённые пункты Заказчик оплачивает проезд и проживание Исполнителя.

    Обязанности заказчика

    Бывает, оказать услугу без заказчика невозможно. А в некоторых видах услуг заказчик — активный участник. Ученик делает задания репетитора, компания присылает данные для маркетингового исследования, хозяин впускает клинера в квартиру. По закону это называется содействием заказчика.

    Смотрите так же:  Как избежать лишения родительских прав. Что делать если хотят лишить прав

    Заказчик обязан содействовать исполнителю на условиях договора. Иначе исполнитель вправе требовать возмещения убытков, увеличения цены услуги и отказаться от договора. Это следует из ст. 783, 718, 719 ГК РФ.

    Пропишите в договоре конкретные обязанности заказчика. Не бойтесь занудствовать и углубляться в детали, если от этого зависит возможность и качество оказания услуг. В этот же пункт добавьте последствия неисполнения.

    Пример набора обязанностей заказчика в договоре на образовательные услуги

    — соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;

    — посещать занятия согласно заранее составленному учебному расписанию, иметь на занятиях необходимую учебно-методическую литературу;

    — выполнять задания по подготовке к занятиям, заданные на дом Исполнителем.

    В случае неисполнения Заказчиком установленных настоящим пунктом обязанностей, исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, а Заказчик обязан оплатить прошедшие уроки.

    Исполнитель обязан предупредить заказчика, что предоставленная информация не годится для работы, а его указания могут снизить качество услуги — ст. 781, 716 ГК РФ.

    Уточните, в какой срок заказчик после предупреждения исполнителя дополняет информацию или изменяет указания. Добавьте, что по истечении срока исполнитель отказывается от договора в одностороннем порядке.

    Кто фактический исполнитель

    По умолчанию исполнитель обязан оказать услугу лично — ст. 780 ГК РФ. Для предпринимателя и организации это значит, что исполнять будут их работники.

    Если привлекаете сторонних специалистов или другие организации, прямо укажите это в договоре.

    Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц без согласия Заказчика.

    Приёмка услуг

    Окончание услуги лучше оформить актом по ст. 720 ГК РФ. В нём пишут точный перечень и объём оказанных услуг и переданный результат, если есть.

    Акт приёмки — это основание для оплаты. Если услуги оплачиваются один раз, акт тоже будет один. При длящихся услугах, например, при ежемесячной оплате, приёмку работ по акту тоже делают ежемесячно.

    Согласуйте, в какой срок заказчик подписывает акт и указывает замечания. Здесь же — допустимое количество доработок. Укажите, в какой срок услуги считаются принятыми и подлежат оплате, если заказчик не подписал акт и не высказал замечания.

    Не позднее третьего числа каждого месяца Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг.

    Заказчик не позднее пяти дней с даты получения акта обязан подписать его и вернуть один экземпляр Исполнителю. Или направить замечания к услуге и срок их устранения в письменном или электронном виде.

    Количество доработок не может быть больше двух.

    В случае неподписания заказчиком акта и непредоставления замечаний в течение семи дней с момента уведомления исполнителя, услуги считаются принятыми и подлежат оплате.

    Ответственность исполнителя за качество

    Когда услуга оказана с отступлениями от договора или результат непригоден для использования, заказчик предъявляет исполнителю требования из ст. 723 ГК РФ:

    — бесплатно устранить недостатки или оказать услугу заново;

    — сделать скидку на услугу;

    — самостоятельно исправить недостатки или привлечь другого исполнителя и потребовать возмещения расходов — если это право написано в договоре;

    — отказаться от договора и потребовать назад оплату — если исправлять недостаток бессмысленно или исполнитель не устранил его в согласованный срок.

    Напишите в договоре, что исполнитель не возмещает расходы заказчика на исправление недостатков третьими лицами. Но при этом готовьтесь к устранению недостатков своими силами. Иначе у заказчика появится право привлечь другого исполнителя за ваш счёт. Так сказал Верховный суд РФ в Обзоре судебной практики № 2 от 26.04.2017 г.

    Другая ситуация с потребителями — клиентами, сделавшими заказ для личных или семейных нужд. Потребители всегда могут нанять другого исполнителя, если у вас проблемы с качеством, по ст. 29 Закона о правах потребителей.

    Порядок одностороннего отказа от договора и возмещения убытков

    Момент отказа от договора на услуги прописан в ст. 782 ГК РФ.

    Заказчик вправе отказаться от договора в любой момент, оплатив исполнителю понесённые расходы. Исполнитель тоже вправе отказаться в любой момент, но вместе с эти должен компенсировать заказчику все убытки.

    Знаете заранее, какие расходы будет оплачивать заказчик — напишите об этом в договоре. Это затраты на проезд, покупку инвентаря, стоимость работы сотрудников исполнителя.

    Где судиться

    Заказчик и исполнитель могут находиться в разных городах. В случае спора один из них поедет в суд в другой город.

    По общему правилу иск подают по месту жительства ответчика. В договоре «подсудность» можно изменить. Проверьте, что в шаблоне договора не указаны неудобные для вас условия.

    Исключение — иски от потребителей. Потребители всегда могут выбрать суд в своём регионе по ст. 17 Закона о правах потребителей. Это надо помнить и учитывать.

    Договор на оказание услуг: условия, порядок заключения и расторжения

    Данный юридический документ позволяет сторонам договорного процесса урегулировать свои отношения при решений конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть в результате неоказания или некачественного предоставления услуги, задержки платежей или неоплаты оказанного сервиса.

    Вы узнаете:

    • Что представляет собой договор на оказание услуг.
    • Какие существуют виды договоров на оказание услуг.
    • Какие существенные условия должен содержать договор на оказание услуг.
    • Как оформить договор возмездного оказания услуг.
    • Договор на оказание услуг – это юридическое соглашение между сторонами, которые берут на себя выполнение определенных обязательств. Так, одна сторона берется оказать конкретную услугу в установленном объеме и в указанное время, а другая обязуется ее оплатить, соблюдая все условия договоренности. В этом плане договор на оказание услуг схож с трудовым соглашением.

      Типовой договор на оказание услуг регламентируется Гражданским кодексом РФ. Но существует еще ряд законов, которые упорядочивают отношения сторон в процессе оказания работ. В том случае, когда возникают вопросы, которые не предусмотрены Гражданским кодексом РФ, они узакониваются в конкретном договоре об оказании услуг.

      Этот документ во многом может показаться похожим на договор подряда. Но между ними наблюдается существенная разница. При реализации последнего предусмотрен результат в виде материальной составляющей, например, по данному договору подрядчик (исполнитель условий договора) может строить дом. По договору оказания услуг материальный результат не предусматривается, к примеру, по соглашению на поиск жилья риелтор подбирает для клиента всевозможные варианты условий и мест проживания. Кроме этого, по договору подряда исполнитель может перепоручить выполнение работ от своего имени третьей стороне (субподрядчику). Условия же договора на оказание услуг не предусматривают делегирования полномочий. Сторона, которая взяла на себя обязательства оказать услугу, должна это выполнить самостоятельно.

      Договор на оказание услуг предусматривает, что в этом процессе участвуют две стороны:

    • исполнитель, который берет на себя обязательства оказать оговоренные услуги;
    • заказчик, который обязуется оплатить их.
    • В качестве любого из субъектов договора на оказание услуг могут выступать юридические и физические лица. Если рассмотреть ситуацию, в которой исполнитель договора – организация, а заказчик – физическое лицо, использующее оказанную услугу не для коммерческих целей, то такие отношения именуются оказанием бытовых услуг. Эти отношения попадают под юрисдикцию закона «О защите прав потребителей» и всевозможные нормы и регламенты по оказанию населению бытовых услуг.

      Как правило, соглашение об оказании услуг оформляется письменно. Но если сумма оказываемой работы не превышает 10 тысяч рублей, то стороны могут заключить между собой устную договоренность.

      Договор на оказание бытовых услуг может быть оформлен документально или в виде квитанций, в которых отражаются все условия соглашения. Если услуга выполняется в присутствии заказчика, то исполнитель может подтвердить выполнение работы, выдав заказчику кассовый чек или другой документ, подтверждающий оплату.

      4 ошибки, которые почти все допускают в договоре оказания услуг

      Редакция журнала «Коммерческий директор» узнала, в каких вопросах стороны чаще всего допускают ошибки и что забывают указать в договоре оказания услуг. Узнайте экспертное мнение и уменьшите риск споров с партнером.

      Как законодательно регулируется договор на оказание услуг

      Глава 39 Гражданского кодекса РФ «Возмездное оказание услуг» регламентирует правовое регулирование договора. Пункты нормативов этой главы применяются для договоров об оказании медицинской и ветеринарной помощи, обучении, информационных, консалтинговых и услугах по проведению аудиторских проверок и др.

      В том случае, если отсутствуют противоречия предмету договора, к данному соглашению могут быть применены общие положения, которые описаны в статье 783 ГК РФ. Не нужно забывать, что эти документы имеют между собой ощутимую разницу, так как в одном случае – оказывается услуга, а в другом – выполняется определенная работа. В Гражданском кодексе РФ понятия «услуга» и «работа» несколько расплывчаты, поэтому их трудно бывает разграничить.

      В противовес ГК РФ эти понятия четко разделяет Налоговый кодекс РФ. Так, услугой могут считаться действия, не несущие в себе осязаемый результат, а работа характеризуется деятельностью, выраженной материально.

      Процесс оказания услуг является предпринимательским (коммерческим) трудом физических или юридических лиц с одной стороны, который направлен на удовлетворение потребностей другой стороны. Эти услуги регламентируются договором об оказании услуг, который заключается между сторонами договорного процесса – заказчиком и исполнителем.

      Виды договора на оказание услуг

      В статье 779 Гражданского кодекса РФ перечисляются виды услуг, которые оформляются договорными отношениями. Среди них выделяются основные:

    • образовательная деятельность за плату;
    • услуги связи;
    • безопасность и охрана;
    • коммунальные услуги;
    • медицинский сервис;
    • услуги аудиторов.
    • Однако каждая из названных услуг может подразделяться на другие, более детализированные. Так, коммунальные услуги могут состоять из сервиса по вывозу и утилизации бытовых отходов, охранная деятельность подразделяться на физическую охрану лиц, защиту информации, электронную охрану и т. д.

      Все эти договоры об оказании услуг можно квалифицировать как возмездные (оказание услуг за плату) и безвозмездные (вознаграждение не предусматривается).

      По условиям Гражданского кодекса РФ имеется возможность заключать как возмездные, так и безвозмездные договоры на оказание услуг. Однако следует помнить, что отсутствие в соглашении каких-либо пунктов об оплате услуг не делает договор безвозмездным. В ходе возникновения спорных моментов по решению суда с заказчика может быть истребована определенная сумма за уже оказанный сервис.

      Если стороны договорились о ведении безвозмездной деятельности, то во избежание последующих возможных разногласий это условие должно быть четко прописано в договоре на оказание услуг.

      Статья 780 Гражданского кодекса РФ указывает на то, что по условиям такого соглашения услуга оказывается непосредственно исполнителем. Если для выполнения работ предусмотрено использовать услуги соисполнителя, это заранее фиксируется в документе.

      Агентский договор отличается от соисполнителя условиями, которые прописаны в главе 52 Гражданского кодекса РФ. Такой контракт является самостоятельным документом и определяет функции и полномочия исполнителя, каким образом будут распределены и оплачены расходы, от своего лица или от лица заказчика действует исполнитель и в какой момент агентство прекращает выполнение своих обязательств.

      Некоторые договоры на оказание услуг не имеют четкого законодательного разграничения. Здесь существует возможность сторонам самостоятельно устанавливать права и обязанности, которые по отношению друг к другу исполняют заказчик и исполнитель.

      Договор на оказание услуг на платной основе имеет, как правило, несколько важных условий, подлежащих исполнению:

    • Предмет соглашения, который четко определяет те услуги, которые исполнитель должен оказать заказчику.
    • Временные границы начала и окончания работ.
    • Место, которое определено для оказания услуг.
    • Критерии их качества.
    • Сроки и этапы оплаты услуг заказчиком.
    • Ответственность сторон (в том числе материальная) за неисполнение, некачественное выполнение, либо срывы сроков реализации договорных обязательств.
    • Договор на оказание услуг между юридическими и физическими лицами может содержать дополнения в виде вспомогательных документов:

    • акта приема-сдачи выполненных работ;
    • отчета о выполнении работ и произведенных затратах исполнителем;
    • дополнительного соглашения.
    • Как оформить типовой договор возмездного оказания услуг

      В верхней части документа указывается географическое место заключения договора (например, город) и дата.

      Сторона, заказывающая услугу, в лице физического либо юридического субъекта именуется «Заказчик» и другая сторона, которая берет на себя обязательства выполнить работы по оказанию услуги в лице физического или юридического субъекта именуется «Исполнитель». Стороны заключают договор о нижеследующем:

    • Предмет договора.
    • Заказчик поручает исполнителю оказать услугу и обязуется оплатить работу, а исполнитель подтверждает свою готовность оказать эту услугу и выполнить работу в оговоренные соглашением сроки.

    • Права и обязанности исполнителя.
    • В договоре на оказание услуг в этом пункте оговаривается:

    • кто оказывает услугу: лично исполнитель или с привлечением третьей стороны;
    • предоставление заказчику документации о начале и об окончании работ по договору;
    • условия и порядок принятия выполненных услуг;
    • порядок выставления замечаний и доработки оказанной услуги;
    • условия и порядок документального подтверждения выполненных работ.
    • Права и обязанности заказчика.
    • По договору об оказании услуг, заказчик обязан:

    • оговаривать условия возможного отказа от услуги;
    • определять сроки проведения и окончания работ;
    • сформировать перечень документов, которые будут свидетельствовать об окончании оказания услуг и приеме выполненной работы.
      1. Порядок приемки услуг.
      2. После завершения работ по оказании услуги исполнитель предоставляет заказчику акт приема выполненных работ. Заказчик в установленный промежуток времени обязан подписать акт или выставить исполнителю рекламацию на доработку договорных обязательств. Исполнитель должен в установленные промежутки времени устранить недостатки и предоставить заказчику доработанный вариант. Услуга считается оказанной в полном объеме после обоюдного подписания сторонами акта приема выполненных работ.

      3. Стоимость договора и порядок расчетов.
      4. В договоре на оказание услуг указывается точная стоимость выполнения работ с учетом НДС.

        Заказчик берет на себя обязательства:

      5. произвести предоплату после подписания договора об оказании услуг (если в документе предусмотрен пункт о ее сроках и размере);
      6. выплатить исполнителю оставшуюся сумму по договору после подписания акта приема выполненных работ;
      7. при поэтапном финансировании оказания услуг оплачивать их по графику проведения выплат (с указанием времени и точной суммы платежа).
      8. Ответственность сторон.
      9. Заказчик и исполнитель в договоре на оказание услуг оговаривают штрафные санкции и пени, которые обязуются выплатить друг другу (исполнитель — при неисполнении, некачественном выполнении или срыве сроков по оказанию услуги, а заказчик в случае несвоевременной оплаты выполненных по договору услуг).

        Это условия, прописанные в договоре на оказание услуг, которые освобождают стороны от ответственности по выполнению пунктов соглашения. Ими могут являться препятствия непреодолимой силы: изменение рыночной ситуации, стихийные бедствия, массовые волнения или войны.

      10. Изменение и расторжение договора.
      11. Указываются условия, которые принуждают стороны вносить изменения в договор, а также механизм его досрочного расторжения.

      12. Разрешение споров.
      13. Определяется порядок урегулирования споров и претензий по договору об оказании услуг. Это могут быть переговоры, консультации или разрешение противоречий в судебном порядке. При этом должны быть оговорены условия и сроки, после истечения которых тема разногласий передается для судебного рассмотрения.

      14. Заключительные положения.
      15. Стороны указывают срок действия договора об оказании услуг, время на устранение возможных недостатков и порядок подписания акта приема выполненных работ.

      16. Реквизиты сторон.
      17. Ф.И.О. ответственного лица, подписавшего договор от имени заказчика и исполнителя, юридический адрес или место жительства сторон, ОГРН, ОКПО, ИНН, КПП, номер счета, банковские реквизиты.

        Какие особенности имеет договор на оказание услуг для разных сфер деятельности

        При наличии всех обязательных атрибутов договоры на оказание различных видов услуг имеют свои особенности:

      18. При оказании транспортных услуг подразумевается, что исполнитель осуществит перевозку груза заказчика за его счет. Поскольку перевозимый груз может иметь ценность (а в некоторых случаях особую), договор должен предусматривать пункт его обязательного страхования. Кроме этого, в договоре учитывается ответственность исполнителя за сохранность груза перед заказчиком. Подтверждением исполнения договора на оказание транспортных услуг служит оформленный и отработанный путевой лист.
      19. Рекламные услуги регламентирует Федеральный закон «О рекламе». В договоре на их оказание исполнитель берет на себя обязательства осуществить все требования данного закона, получить необходимую разрешительную документацию в соответствующих органах и следить за надлежащим исполнением пунктов закона в ходе проведения рекламной кампании в пользу заказчика.
      20. Договор на оказание медицинских услуг должен быть составлен с особенным вниманием. Медицинские услуги связаны со здоровьем заказчика, поэтому в таком договоре тщательно прописываются все пункты и меры ответственности за жизнь и здоровье пациента. При оказании таких услуг исполнитель несет ответственность за нераспространение конфиденциальной информации о состоянии здоровья заказчика. И этот важный пункт должен быть отмечен в данном договоре. Если (при необходимости) исполнитель должен будет предоставить сведения о состоянии заказчика третьим лицам, то этот момент также должен быть отражен в договоре.

    Процесс диагностики и лечения носит специфический характер, где невозможно учесть все тонкости и нюансы. Такие моменты могут оговариваться в специальных приложениях к действующему соглашению.

  • В договоре на оказание клининговых услуг должны содержаться объем работ и сроки их выполнения. В практике оказания данного вида услуг часто случается так, что заказчик предоставляет исполнителю доступ в жилое либо офисное помещение в свое отсутствие. Поэтому в соглашении оговариваются условия целостности и сохранности имущества заказчика.
  • Договор на оказание юридических услуг подразумевает, что исполнитель ведет все порученные по соглашению дела от лица заказчика. При этом следует помнить, что в данном случае исполнителем по договору выступает юрист, который (скорее всего) и является составителем документа. В этом случае совершенно не удивительно, что права исполнителя по договору будут учтены максимально. Поэтому заказчик, подписывая такой документ, должен внимательно отнестись к пунктам, которые касаются соблюдения его прав. Следует помнить, что поручая вести дела исполнителю от своего имени, заказчик доверяет ему собственное имущество, а также свои материальные, интеллектуальные ценности или денежные средства.
  • Договор на оказание образовательных услуг может носить двух- или трехсторонний характер. Он заключается между заказчиком, исполнителем и тем лицом, которое проходит обучение на оказание платных услуг. Поэтому в нем должны быть определены периоды, сроки обучения и те денежные суммы, которые заказчик вносит за них. Как правило, стоимость одного промежутка времени может быть не фиксированной и зависеть от условий договора. Расходы на обучение служат основанием для проведения налоговых отчислений, поэтому докумен заключается со стороной, которая намеревается получать возврат налога. Договор на образовательные услуги должен иметь приложения, в которых указывается план обучения или перечень предметов, изученных за время действия данного соглашения.
  • Договор на оказание гостиничных услуг часто может предполагать привлечение третьих лиц. Изначально являясь типовым документом личного характера, он оговаривает привлечение других сотрудников. При этом в нем должны быть отражены условия проживания в гостинице, услуги, предоставляемые гостю без дополнительной оплаты и сервис, который оказывается платно. Все это заранее определяется и вносится в документ соглашения. Важным элементом договора на оказание гостиничных услуг является информация о дате и времени заезда в гостиницу и выезда из нее. Документ подписывается после того как все вышеперечисленные пункты оговорены и согласованы.
  • Договор на оказание консультационных услуг является наиболее сложным в плане его регламентации, ведь он носит исключительно интеллектуальный характер. Конечным продуктом, который получается в процессе реализации этого соглашения, являются: заключения эксперта, советы, методики действий и принятия решений, анализы, выводы и т. д.
  • С фрилансерами тоже нужно заключать договор на оказание услуг

    В практике предпринимательства очень часто происходит привлечение к работе фрилансеров. Они выполняют конкретные проекты на основании гражданско-правовых договоров, придерживаясь прилагаемых к ним технических заданий. Так они создают дизайн, макеты рекламных обращений, упаковок товаров, оформляют сайты или стенды для выставок.

    Договор на оказание услуг с дизайнером оформляется на основании главы 39 Гражданского кодекса РФ, поскольку дизайнер, как правило, выполняет для заказчика комплекс услуг на возмездной основе. Такой договор освобождает заказчика от необходимости принимать дизайнера в штат, выплачивать ему ежемесячную заработную плату, предоставлять комплекс мероприятий по страхованию и социальной защите. Однако при составлении соглашения нужно проявить особое внимание, чтобы в результате очередной проверки инспектор по труду не смог переквалифицировать гражданско-трудовой договор в трудовой и передать дело для рассмотрения в суд.

    Как составляется претензия по договору оказания услуг

    Каждый договор, заключаемый между двумя сторонами, содержит их права и обязанности. На практике часто выходит так, что одна из сторон недобросовестно выполняет взятые по договору обязательства или не исполняет их вовсе.

    В результате подобных действий между сторонами возникает конфликтная ситуация. Сторона, которая считает себя пострадавшей, в этом случае может оформить претензию по договору оказания услуг. Это документ, который используют для урегулирования конфликта без применения судебного разбирательства.

    Претензия по договору оказания услуг является документом, который помогает потерпевшей стороне восстановить свои права по условиям ранее заключенной сделки. Отношения сторон договора об оказании услуг определяются Гражданским Кодексом РФ и у стороны, которая выставляет претензии по исполнению условий данного договора, должны быть для этого веские основания.

    Исходя из положения статьи 779 Гражданского Кодекса РФ, сделка считается совершенной, когда сторона, взявшая на себя обязательства исполнителя, в установленные сроки проводит все работы по условиям договора на предоставление услуг, а сторона, которая выступает в качестве заказчика, своевременно производит их оплату.

    В случае, когда субъекты договора не удовлетворены друг другом в части выполнения услуг, сторона, считающая себя потерпевшей, может представить своему оппоненту претензию по следующим фактам нарушения договорных обязательств:

  • срыв сроков соглашения;
  • отказ исполнителя возместить убытки, нанесенные заказчику в процессе некачественного оказания услуги;
  • несогласие оплаты заказчиком работ исполнителя по условиям договора или затягивание сроков оплаты.
  • Законодательная система рассматривает некачественное выполнение условий договора и взятых на себя обязательств как срыв действующего соглашения. Этот факт является доминирующим для того, чтобы пострадавшая сторона могла предъявить претензию виновной. Заказчик чаще всего не удовлетворен качеством работ и сроками ее выполнения. Исполнитель, как правило, предъявляет претензии по оплате заказчиком выполненных услуг.

    Претензии по договору оказания услуг должны содержать конкретные требования. Их главная цель – принудить виновную сторону выполнить свои обязательства по соглашению в полном объеме.

    Наиболее частым требованием исполнителя к заказчику является оплата выполненных работ. Заказчик может предъявлять исполнителю более широкие претензии. Он вправе требовать:

  • устранить выявленные недостатки без дополнительной оплаты;
  • компенсировать затраты, понесенные на исправление ошибок и недочетов (если заказчик устранил их самостоятельно);
  • вернуть выплаченные в качестве предоплаты суммы в случае расторжения договора об оказании услуг;
  • потребовать переделать работу (возможно в случае, если недостатки по ранее выполненным действиям невозможно устранить);
  • снизить выплаты по тем услугам, которые не были оказаны качественно;
  • выплатить в полном объеме все выставленные штрафные санкции.
  • Производя оплату по договору оказания услуг, заказчик имеет право требовать от исполнителя возмещения ущерба, выплаты неустоек и штрафов за некачественно выполненную работу даже в тех случаях, когда это не предусмотрено договором. Все спорные моменты, которые могут возникнуть между сторонами, регламентируются Гражданским Кодексом РФ (статья 332). Исходя из этой статьи, исполнитель тоже имеет право предъявлять заказчику материальные претензии в случае невыплаты или немотивированных задержек оплаты за оказанные услуги.

    Претензия по договору оказания услуг должна содержать конкретные требования потерпевшей стороны к своему оппоненту.

    На каких основаниях возможно расторжение договора оказания услуг

    В статье 450 Гражданского Кодекса РФ предусмотрен перечень оснований, которые позволяют начать процедуру расторжения договора об оказании услуг.

    Они зависят от стороны, которая выступает инициатором расторжения или от причин, которые привели к возникновению конфликтной ситуации и стали поводом для

    Такое соглашение может быть расторгнуто в случаях, предусмотренных тремя вариантами:

    Вариант 1. По соглашению сторон.

    Когда исполнителя и заказчика устраивают условия расторжения договора на оказание услуг. У этого варианта имеется ряд преимуществ.

    Во-первых, это избавляет стороны от необходимости обращаться в судебные органы и от лишних судебных издержек соответственно. Расторгнув договор об оказании услуг по соглашению, стороны уже не могут предъявить друг другу претензии в судебном порядке.

    Во-вторых, причина взаимного согласия сторон на расторжение договора об оказании услуг не имеет значения.

    Но статья 450 Гражданского Кодекса РФ предусматривает, что расторжение договора об оказании услуг между заказчиком и исполнителем возможно только в том случае, если в нем отсутствует пункт, который запрещает сторонам проводить данную процедуру.

    Соглашение о расторжении имеет ту же форму, что и договор на оказание услуг. Чаще всего такой документ отрабатывается в обычной письменной форме. Это возможно, если законодательством и иными соглашениями не предусмотрены другие правила расторжения договора. При этом если одна из сторон начнет исполнять свои функции добровольно еще до начала процедуры о расторжении услуг, то суд может квалифицировать данные действия как расторжение договора об оказании услуг по соглашению сторон. Это предусмотрено пунктом 3 статьи 438 ГК РФ.

    Если обе стороны договорного процесса удовлетворяет решение о расторжении договора на оказание услуг по соглашению сторон (и этот пункт оговорен в документе), то в силу вступает пункт 3 статьи 453 ГК РФ. Здесь заказчику следует помнить, что если в момент расторжения договора на оказание услуг он продолжит совершать действия, связанные с выполнением условий первоначального соглашения, то условия о расторжении договора на оказание услуг будут признаны недействительными.

    Вариант 2. Мотивированный и немотивированный отказ от договора в одностороннем порядке без судебного разбирательства.

    Последствия расторжения договора в одностороннем порядке точно такие же, как и при по соглашению сторон или в судебном порядке.

    Заказчик имеет право отказаться от исполнения своих обязательств по договору без указания причин. Это является немотивированным отказом. В том случае, если заказчик объясняет причины своего отказа от исполнения договора со своей стороны, то такой отказ считается мотивированным.

  • Мотивированный односторонний отказ.
  • Законодательство предусматривает отказ заказчика от договора на оказание услуг в одностороннем порядке и предоставляет возможность потребовать у исполнителя возместить понесенные расходы. Эту процедуру регламентирует статья 783 ГК РФ. Она вступает в силу:

    • когда исполнитель затягивает время начала оказания услуг или в том случае, когда становится понятно, что услуга не будет оказана своевременно (п. 2 ст. 715 ГК РФ);
    • когда становится понятным, что услуга надлежащего качества не оказывается (как предусмотрено договором), а реальные сроки на устранение недостатков, которые выставлены заказчиком, не соблюдаются и недочеты не исправляются (п. 3 ст. 715 ГК РФ);
    • если услуга будет оказана некачественно, а требования по устранению недостатков будут проигнорированы (п. 3 ст. 723 ГК РФ);
    • когда услуга оказана, но недостатки, с которыми она выполнена, не подлежат исправлению (п. 3 ст. 723 ГК РФ).
    • Эти условия должны быть подкреплены доказательствами. Если они отсутствуют, то исполнитель может потребовать в судебном порядке считать договор на оказание услуг действующим.

    • Немотивированный односторонний отказ.
    • Законодательство не регламентирует отказ от договора оказания услуг и дает возможность заказчику прервать договорные отношения как во время действия договора на любом этапе его реализации, так и до вступления его в силу.

      Но при этом заказчик обязан возместить исполнителю все материальные затраты, который последний понес в результате расторжения договора на оказание услуг и прекращения договорных обязательств. Это предусматривает Гражданский Кодекс РФ в пункте 1 статьи 782.

      Вариант 3. Расторжение договора по инициативе одной из сторон в судебном порядке.

      Для расторжения договора об оказании услуг необходимо подать иск в суд. Инициатором подачи искового заявления может явиться любая из сторон договорного процесса. Договор будет считаться расторгнутым в тот момент, когда решение суда вступит в законную силу. Однако такая практика предусматривает и комплекс досудебных мер при подготовке к расторжению договора. Причиной расторжения договора на оказание услуг должны явиться серьезные обстоятельства, при которых реализация условий соглашения становится нецелесообразной или невозможной.

    • Существенное нарушение условий договора другой стороной (пп. 1 п. 2 ст. 451 ГК РФ).
    • Закон квалифицирует такое нарушение как действие, в результате которого заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать по условиям договора. Это может относиться к несвоевременному выполнению исполнителем взятых на себя обязательств по договору (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

    • Существенное изменение обстоятельств (п. 2 ст. 451 ГК РФ).
    • Такое основание не часто используется в практике. Заказчик имеет право ссылаться на кардинальное изменение обстоятельств, которые ранее влияли на заключение договора об оказании услуг. Он предоставляет имеющийся у него в наличии значительный объем доказательств. В этом случае ему предстоит доказать совокупность следующих фактов:

    • при заключении договора исполнитель и заказчик были уверены в том, что в ходе его выполнения конфликтные ситуации невозможны;
    • заказчик не смог преодолеть сложившиеся обстоятельства, несмотря на свою пунктуальность в обязательствах и отношении к заключенному договору;
    • когда заказчик может понести значительный ущерб, во многом превосходящий ожидаемые дивиденды от результатов действующего договора;
    • в договоре не сказано, что риск изменения обстоятельств несет заказчик.
    • В законе определено, какие моменты учитываются и считаются важными при оказании ряда услуг.

      Суд определяет материальные и имущественные последствия после расторжения договора об оказании услуг. Это происходит по ходатайству одной из сторон. Суд равномерно распределяет между сторонами расходы, которые возникли во время исполнения текущего договора. Это предусмотрено статьей 451 ГК РФ.

      1. Иные случаи, предусмотренные Гражданским кодексом РФ.
      2. В ГК РФ отсутствуют пункты для проведения процедуры расторжения договора об оказании услуг. Такая процедура может быть описана в других положениях и правилах. В этом случае для расторжения договора об оказании услуг у сторон должны быть веские причины и аргументы.

        Часто случается так, что стороны, заключающие такой договор, сами предусматривают в нем те моменты, в которых может быть произведено его расторжение в судебном порядке. Со стороны законодательной базы в этом случае в отношении сторон действует презумпция свободы договорных отношений. Так, стороны для того чтобы предусмотреть возможности расторгнуть договор, могут указать следующие основания:

      3. качество работы исполнителя не удовлетворило ожидания заказчика;
      4. нарушение исполнителем сроков договора об оказании услуг;
      5. изменение заказчиком в одностороннем порядке цены на оказание услуг, которая ранее была определена в договоре.
      6. Типичные ошибки при заключении договора на оказание услуг

        Ошибка 1. Перепутали подряд с возмездным оказанием услуг.

        Компании заключают договор на оказание услуг как договор подряда. Но в законодательстве РФ эти два вида не являются одним и тем же. В тексте таких документов могут быть пункты и правила, которые взаимоисключают друг друга. В этих случаях может возникнуть неразбериха при решении спорных вопросов даже в судебном порядке.

        Последствия. Можно привести пример, когда исполнитель по договору оказания услуг разместил рекламную информацию заказчика на оговоренный период времени. По истечении половины договорного срока исполнитель проинформировал заказчика о том, что его рекламное обращение будет удалено. Заказчик обратился в суд и решением суда исполнитель уплатил штраф в его пользу. Процедура обошлась без конфликтов и спорных моментов. Все дело в том, что подобная ситуация была заранее учтена и прописана в условиях соглашения.

        Кроме того, в данном договоре суд усмотрел присутствие элемента подряда и принял сторону заявителя. Используя эти же правила, подрядчик может отказаться от исполнения условий договора лишь при определенных обстоятельствах. Однако такое решение было отвергнуто кассационным и апелляционным судами. Здесь контракт рассмотрели в качестве договора на оказание услуг. По условиям такого контракта исполнитель имеет право отказаться от услуги, если компенсирует заказчику понесенные им затраты. А условие относительно штрафа по факту отказа может игнорироваться даже при наличии в договоре на оказание услуг.

        Рассмотрим пример обратной ситуации, когда соглашение между сторонами было определено, как договор на оказание услуг. Здесь были применены санкции, установленные Гражданским Кодексом РФ. В таком договоре не нужно было закреплять сроки предоставления услуг. Обе стороны проигнорировали этот пункт. Однако при возникновении конфликтной ситуации и передаче дела в суд судьи переквалифицировали данное соглашение в договор подряда, по которому указание сроков выполнения работ стало обязательным. Поэтому исполнителю было предписано выплатить заказчику неустойку с процентами и отказано в апелляции.

        Ошибка 2. Не уточнили предмет стандартного договора на оказание услуг.

        Часто случается так, что в договоре об оказании услуг предмет соглашения выглядит расплывчато и не конкретно. В этом случае становится непонятной конечная цель документа и детали, эту цель определяющие.

        Последствия. В договоре на оказание услуг предмет договора имеет ключевое значение. При не явно выраженном, не конкретном предмете договора, он может быть рассмотрен как не заключенный. В этом случае итоги судебного разбирательства могут быть зависимыми от той стадии, на которой находится спор в момент судебной тяжбы. В том случае, если услуга по договору уже совершена, существует большая вероятность, что по разрешению спора заказчик произведет оплату за нее. Однако нет уверенности в том, что исполнитель получит всю ожидаемую сумму. В данном случае ее размер будет рассчитываться, исходя из практики оказания аналогичных услуг без учета конкретных особенностей, которые имели место при выполнении данной работы. В том случае, если услуги не были оплачены заказчиком, добиться оплаты также будет весьма сложной задачей, поскольку предмет договора носит абстрактный характер и очень трудно доказать, что услуга была (или не была) оказана должным образом.

        Ошибка 3. Нет доказательств того, что услуги по договору были оказаны.

        Зачастую некоторые организации, оказывающие услуги, не составляют акты приема по результатам выполненных работ. Другие составляют такие документы, но информация в них содержится не в полном объеме. Составление подобных актов не является обязательным условием. Однако если по реализации договора на оказание услуг к нему не прикладывается акт приема выполненных работ, то недобросовестный Заказчик может настоять на том, что услуга была оказана некачественно и не в полном объеме и откажется оплатить расходы исполнителя по договору.

        Последствия. В том случае, когда исполнитель не может предоставить суду акты выполненных работ, подписанные заказчиком, он может рассмотреть и другие документы, которые были оформлены во время исполнения договора об оказании услуг, вплоть до переписки сторон или показаний свидетелей. Но нужно учитывать, что не каждый судья посчитает подобные документы за доказательства.

        Такое решение судебного разбирательства может возникнуть не только в том случае, когда в договоре об оказании услуг прописана необходимость составления акта выполненных работ, подписываемого заказчиком, но и тогда, когда наличие подобных актов в договоре не упоминается. Суд может вынести решение в пользу заказчика, если исполнитель не смог предоставить суду акт выполненных работ с подписью заказчика из-за плохой проработки данного акта или подписания его лицом, не уполномоченным заказчиком без соответствующей ссылки на договор. Но даже при надлежащем оформлении всех документов может случиться так, что исполнитель не сможет получить оплату, если заказчик сумеет доказать, что услуга была оказана некачественно или не в полном объеме.

        Ошибка 4. В бланке договора на оказание услуг и выполнение работ не были конкретно установлены требования.

        Стороны договорного процесса по забывчивости или в силу невнимательного отношения не указывают в договоре требования, которые они предъявляют друг другу. Такая ситуация довольно часто встречается в практике подписания договора на оказание услуг.

        Последствия. Многие недобросовестные заказчики очень часто пользуются таким слабым местом в договоре об оказании услуг. После окончания договора они могут оспаривать выполнение работ исполнителем. Первым по популярности является тот факт, когда заказчик пытается доказать, что услуга не была оказана совсем. Второй излюбленный прием заказчика-шарлатана — попытка убедить судебную коллегию, что услуга не была оказана качественно и в полном объеме. Это следует помнить тем руководителям и маркетологам, которые составляют договор на оказание услуг и закреплять в документе защиту от подобных лазеек, благодаря которым может быть спровоцирована конфликтная ситуация и отказ от оплаты.

        Такие недоразумения возникают, когда конкретные условия описываются в общих чертах с использованием фраз, позволяющих трактовать условия договора не по существу его смысла, а с выгодой для себя.

        Смотрите так же:  Приказ Минюста РФ от 27 декабря 2007 г. Приказ минюста рф от 27.12.2007 n 256

    По admin

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *